Annexe à l'avis de conduite

appel d'offres ouvert n°4

Tâche technique

pour le démantèlement des structures en béton armé existantes sur le chantier :

"Immeubles résidentiels à plusieurs étages avec locaux publics et

2. Nom de l'objet. Immeubles résidentiels à plusieurs étages avec locaux publics et parkings dans la rue. Réservoir dans le quartier Kalininsky de Novossibirsk.

3. Emplacement et limites de l'objet.Rue Tankovaya dans le quartier Kalininsky de Novossibirsk, situé sur la rive droite du plateau Priobsky, traverse la vallée de la rivière. Eltsovka 1er, sur le versant droit de la vallée (délimitée au nord par la rue Tankovaya, à l'ouest par les garages en briques existants, à l'est par la rue Ippodromskaya, au sud par la rivière Eltsovka 1er).

4. Objectifs principaux. Il est nécessaire de démanteler les structures existantes en béton armé dans la zone des parkings souterrains n°7, n°8 et des immeubles d'habitation n°3, n°4.

Exigences générales pour le travail :

Avant de commencer les travaux, l'entrepreneur doit convenir avec le client de l'horaire de travail. Les travaux doivent être effectués par des spécialistes formés et certifiés.

Si le Client n'est pas en mesure de fournir un point de raccordement électrique, l'Entrepreneur devra prendre en compte la possibilité d'utiliser une installation électrique diesel pour effectuer les travaux de démontage avant la date limite de mise à disposition du point de raccordement.

Le démantèlement des structures en béton armé dans la zone du parking n°7 et des immeubles d'habitation n°3/1, 3/2 doit être effectué à l'aide d'un brise-béton, suivi d'un évacuation vers les zones de stockage des déchets solides.

La méthode et la méthode de démantèlement des structures de murs et de plafonds dans la zone du parking n°8 et des immeubles d'habitation n°4/1, 4/2 L'Entrepreneur doit au préalable convenir avec le Client, de l'élaboration obligatoire d'un plan de travail pour le démantèlement des structures en béton armé.

Toutes les structures démontées doivent être évacuées du chantier de construction vers les zones de stockage des déchets solides. Le nettoyage et l'évacuation des structures en béton armé démontées et des déchets de construction du chantier doivent être effectués quotidiennement, à la fin de la journée de travail. S'il y a une petite quantité de déchets, il est permis de les stocker sur le chantier de construction pour un stockage temporaire. Le lieu de stockage et le calendrier d'enlèvement sont convenus avec le Client.

Exigences de qualité du travail :

La qualité des travaux effectués doit être conforme aux exigences du Code de l'urbanisme de la Fédération de Russie ; SNiP 3.01.01-85* « Organisation de la production de construction » ; SNiP « Organisation de construction » ; SNiP « Sécurité du travail dans la construction ». Règles de sécurité incendie dans la Fédération de Russie (PPB 01-03) ; SNiP « Sécurité incendie des bâtiments et des structures », etc.

Exigences de sécurité au travail

Lors de l'exécution des travaux, l'entrepreneur doit être guidé par les codes et réglementations du bâtiment en vigueur, les règles de sécurité incendie et le fonctionnement sûr des machines et mécanismes de construction, les normes environnementales, sanitaires et hygiéniques et autres en vigueur dans la Fédération de Russie et assurer le fonctionnement sûr des installations pour la vie et la santé des personnes.

L'entrepreneur est responsable du respect des règles de sécurité incendie, des règles de sécurité pendant les travaux, de la qualité et de l'achèvement des travaux dans les délais. Les commentaires identifiés sont éliminés aux frais de l'Entrepreneur. Sur les chantiers, l'Entrepreneur est tenu de disposer d'extincteurs et d'utiliser des bouches d'incendie à des fins de lutte contre l'incendie.

La responsabilité du respect des règles de sécurité incendie et de protection du travail sur le chantier incombe à l'Entrepreneur qui, par son arrêté, doit désigner une personne chargée de l'exécution des travaux et du respect des règles ci-dessus. Une copie de la commande du représentant responsable de l'Entrepreneur doit être présentée au Client avant le début des travaux.

Lors de l'exécution des travaux, l'entrepreneur est tenu de se conformer aux exigences de la législation en vigueur de la Fédération de Russie dans le domaine de la protection de l'environnement. L'entrepreneur est responsable de la violation de ces exigences.

Lors de l'exécution des travaux, l'Entrepreneur est tenu de prendre les mesures nécessaires de prévention des incendies, de sécurité et de protection de l'environnement sur le chantier.

Devis quantitatif

	Nom
	Démantèlement des structures en béton armé dans la zone du parking n°7 et des immeubles d'habitation n°3/1, 3/2 à l'aide d'un brise-béton
	Démantèlement des structures en béton armé des murs et plafonds dans la zone du parking n°8 et des immeubles d'habitation n°4/1, 4/2 (la méthode de démantèlement des structures est à la discrétion de l'entrepreneur)
	Chargement et enlèvement des structures en béton armé démontées du chantier
	Chargement et enlèvement des déchets de construction du chantier (maisons détruites, souches arrachées, buissons, etc.)

* le volume des déchets de chantier est indiqué approximativement, les volumes exacts seront déterminés à la fin lors du chargement et de l'évacuation du chantier

M méthodique organisationnel et technologique
documentation en construction

JSC "TSNIIOMTP"

PROJET NORME D'ORGANISATION DU TRAVAIL
POUR LE DÉMANTÈLEMENT (DÉMOLITION) D'UN BÂTIMENT (STRUCTURE)

MDS 12-64.2013

Moscou 2013

Ce projet type d'organisation du travail contient les dispositions, instructions et mesures nécessaires pour obtenir l'autorisation d'effectuer des travaux de démantèlement (démolition) de bâtiments et de structures.

Le projet d'organisation du travail est standard et peut être appliqué soit directement, soit ajusté en tenant compte de l'objet, des conditions locales, avec des modifications et des compléments qui y sont apportés.

Le projet a été développé conformément au décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 16 février 2008 n° 87, en tenant compte des recommandations du MDS 12-46.2008.

Le projet est destiné aux organismes de conception, de construction et d'installation développant des projets d'organisation du travail, ainsi qu'aux organismes effectuant le démantèlement (démolition) de bâtiments et de structures.

Le projet est approuvé de la manière établie dans cette organisation.

Le projet a été élaboré par le personnel du TsNIIOMTP (exécuteur principal, Ph.D. Korytov Yu.A.) .

1. INTRODUCTION

Un bâtiment ou une structure (ci-après dénommé l'objet) dont la durée de vie est expirée en raison de l'usure et du délabrement est soumis à liquidation. L'objet est également liquidé pour préparer le terrain qu'il occupe à une nouvelle construction ou à d'autres fins.

La liquidation s'effectue par démantèlement (démolition) de l'objet. En termes de complexité, le démantèlement (démolition) d'objets peut être simple, par exemple, comme un complexe de garages à un étage ou des projets de construction d'immobilisations (résidentiels, civils, industriels). Les travaux de démolition s'effectuent par destruction, et les travaux de démantèlement s'effectuent principalement par le démontage de l'objet, suivi de l'enlèvement des déchets (structures du bâtiment, pièces, déchets).

Le projet d'organisation du travail (WOP) est le principal document d'organisation du démantèlement (démolition) des bâtiments et des ouvrages. Le POR contient des exigences et des mesures pour assurer la sécurité des travailleurs, de la population et de l'environnement, établit la méthode de démantèlement (démolition), la séquence générale et l'ordre des travaux.

L'ERP contient également des mesures pour l'organisation du travail la plus efficace, en utilisant la technologie et l'information modernes. L'ERP comprend les méthodes et méthodes de travail les plus avancées, utilisant des machines performantes, contribuant à réduire le temps et le coût du travail.

Le POR confirme la volonté de l’organisation d’effectuer des travaux et sert de base pour obtenir l’autorisation d’effectuer des travaux. La composition, le contenu et la conception du POR pour un projet de construction d'immobilisations sont conformes aux exigences du décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 16 février 2008 n° 87 « Sur la composition des sections de la documentation du projet et les exigences relatives à leur contenu. »

Pour un projet de construction d'immobilisations, sur la base et en cours de développement de l'ERP, un projet d'exécution des travaux (WPP) est développé, qui définit les processus et opérations technologiques, les ressources et les mesures de sécurité. Pour un projet de construction d'immobilisations complexe, sur la base du PPR, des cartes technologiques peuvent être élaborées pour la mise en œuvre d'un processus technologique distinct (opération).

Les matériaux sources (données) pour la compilation de l'ERP sont :

Mission du client ; une brève description de l'objet en cours de démolition (démantèlement), la conception du bâtiment (structure) (si conservé), le schéma structurel ;

Liste des équipements technologiques démontés du bâtiment industriel, dimensions et poids d'encombrement, conditions de démontage et de transport ;

Plan du site alloué aux travaux ;

Un plan de la zone où se situe le chantier, indiquant l'emplacement du point d'élimination des déchets et de la décharge ;

Plan d'infrastructures de transport de district ;

Plan de développement urbain avec localisation des services publics souterrains, des lignes électriques et des communications ;

Solutions modernes pour l'organisation, l'utilisation des technologies et des moyens de mécanisation des travaux de démolition (démantèlement) ;

Informations sur la possibilité de fournir des travaux dans des locaux d'habitation et de service ; des données sur la disponibilité de la mécanisation et des équipements technologiques pour effectuer les travaux ;

Exigences en matière de sécurité du travail et de protection de l'environnement ;

Sécurité au travail dans la construction. Partie 1. Exigences générales

Sécurité au travail dans la construction. Partie 2. Production de construction

SSBT. La sécurité incendie. Exigences générales

SSBT. Sécurité électrique. Exigences générales et nomenclature des types de protection

SSBT. Couleurs des signaux et panneaux de danger

SSBT. Construction. Normes d'éclairage pour les chantiers de construction

SSBT. Engins de chantier. Exigences générales de sécurité pour le fonctionnement

SSBT. Construction. Inventaire des clôtures de protection. Conditions techniques générales

SSBT. Construction. Ceinture de sécurité. Conditions techniques générales

Règles intersectorielles sur la protection du travail lors des travaux en hauteur

Règles intersectorielles pour la protection du travail lors des travaux de soudage électrique et au gaz

Projet d'organisation de construction, projet d'organisation de travail de démolition (démantèlement), projet d'exécution de travaux. Développement et conception

Matériel de montage pour la fixation temporaire d'éléments préfabriqués de bâtiments érigés et démontés

3. NOTE EXPLICATIVE

3.1. Description du bâtiment (structure) à démanteler (démolir)

Image 1- Zones de danger lors du démontage d'un objet

3.5. Évaluation de la probabilité de dommages lors de la démolition (démantèlement) des infrastructures d'ingénierie

Pour évaluer la probabilité de dommages aux infrastructures, un plan de placement des installations d'infrastructure sur le site, y compris les réseaux de services publics existants, est élaboré et utilisé. Une description des réseaux, leurs caractéristiques techniques et la profondeur d'installation sont fournies. La probabilité de dommages est évaluée en fonction de la méthode adoptée de démantèlement (démolition) de l'objet. Les distances entre les infrastructures et la zone d'effondrement et la zone dangereuse sont déterminées. Avec la méthode de démolition explosive, la probabilité de dommages causés par des fragments, par une onde de choc et par un impact sismique est évaluée. Dans les méthodes de démolition mécanique utilisant une excavatrice (grue), la probabilité de dommages dus à un impact de l'outil de travail ou de la flèche de la machine est également évaluée.

L'infrastructure d'ingénierie existante est située en dehors de la zone de démantèlement (démolition) de l'installation, la probabilité de ses dommages est donc exclue.

3.6. Justification des méthodes de protection et des dispositifs de protection des réseaux de support technique

La justification des méthodes de protection est effectuée en tenant compte des charges calculées sur les infrastructures, y compris les réseaux souterrains existants, d'une explosion, de la pression mécanique du sol, par exemple du fonctionnement d'une excavatrice (grue).

La protection des réseaux souterrains peut être assurée par un déplacement ou une déconnexion temporaire, leur marquage et leur clôture sur le chantier avec l'installation de panneaux d'avertissement et de danger appropriés, et la construction de tabliers et plafonds de protection.

La dispersion des fragments lors de la méthode explosive est évitée en recouvrant la structure (couche destructible) de doubles boucliers en bois. La section fournit des informations sur la disponibilité d'un accord sur les méthodes de protection acceptées avec les propriétaires de réseau. Des copies des lettres d'accord sont placées en annexe au projet d'organisation du travail.

Ci-dessous le contenu de cette section pour cet ERP.

Dommages aux infrastructures - services publics souterrains pour l'approvisionnement en eau, l'approvisionnement en chaleur, l'approvisionnement en gaz, etc. peuvent avoir lieu à l'intersection de ces communications avec les voies de transport des véhicules de construction. Afin d'éliminer cette possibilité, aux endroits où les communications croisent les voies de transport des véhicules de construction, il est nécessaire de poser des revêtements de sol réduisant la charge spécifique des véhicules de construction.

3.7. Solutions pour des méthodes sûres de travaux de démantèlement (démolition)

L'ERP fournit des décisions générales sur les pratiques de travail sécuritaires. Des décisions privées plus détaillées (exigences et mesures) pour la réalisation de certains types de travaux sont prévues dans les projets de travaux (cartes technologiques). Indiquer les méthodes, les procédures de signalisation et les mesures préventives : signaux sonores et lumineux, avertissements sonores, clôtures et panneaux de danger temporaires, poteaux barrières, etc.

Avant de commencer des travaux de démolition particulièrement dangereux, les travailleurs doivent se voir délivrer un permis définissant les conditions de travail sûres, indiquant les zones dangereuses et les mesures de sécurité. L'établissement du degré de danger est généralement confié à l'ingénieur en chef de l'organisation. Les travaux particulièrement dangereux comprennent, par exemple, le travail d'engins de chantier dans des conditions exiguës, lors de la démolition d'objets en mauvais état, à proximité d'industries ou de bâtiments résidentiels existants, dans des espaces pollués et clos, avec des conteneurs explosifs et dangereux d'incendie qui nécessitent une alimentation et une évacuation. ventilation et éclairage supplémentaire, lors de la démolition d'objets en dessous du niveau du sol, etc.

Lors d'une démolition par méthode explosive suit :

Indiquer les principales sources de danger (effet des ondes de choc et sismiques, dispersion de fragments, charges non explosées, etc.), la localisation des postes d'alerte et de sécurité aux limites de la zone dangereuse ;

Prévoir l'exécution des travaux selon des projets de travaux particuliers et des cartes technologiques avec des sections obligatoires sur la sécurité au travail.

Lors d'une démolition mécanique suit :

Indiquer les principales sources de danger (effondrement spontané des poutres et blocs en surplomb, dispersion de fragments, fonctionnement d'engins de chantier), l'emplacement des postes d'alerte et de sécurité aux limites de la zone dangereuse ;

Prévoir l'exécution des travaux selon des projets de travail et des cartes technologiques avec des sections sur la sécurité lors du fonctionnement des machines destructrices, y compris, par exemple, l'utilisation d'une « excavatrice de destruction » et de pièces de travail remplaçables montées sur une excavatrice.

Lors du démontage d'un objet veiller au respect des règles d'utilisation sécuritaire d'une flèche (sur camion, sur pneumatiques ou sur chenilles) ou d'une grue à tour. Lors de l'utilisation de machines électriques et pneumatiques portatives universelles et spéciales (marteaux, disques à tronçonner, perceuses, etc.) et de moyens thermiques (coupeurs à gaz, machines de découpe plasma, etc.), respecter les exigences de sécurité énoncées dans les instructions d'usine. .

Lors de l'arrachage et du déplacement de blocs, panneaux et autres structures de bâtiment à l'aide de vérins mécaniques, hydrauliques (coins) et d'autres dispositifs, indiquer les mesures de sécurité appropriées. Pour assurer la sécurité des travaux de démontage, des équipements technologiques spéciaux sont sélectionnés, par exemple selon MDS 12-41.2008 et utilisés : entretoises à longueur réglable complétées de pinces et d'ancrages, entretoises (tiges), crémaillères, cornières, moyens d'échafaudage. Pour éviter les chutes de hauteur des travailleurs, des moyens individuels et collectifs sont utilisés. Des équipements de sécurité universels (utilisés lors des travaux d'installation dans la construction) et spéciaux peuvent être justifiés et appliqués - des clôtures d'inventaire, qui sont renforcées de diverses manières par rapport aux structures porteuses ou installées sur des blocs de béton armé (fondation) d'inventaire standard.

Ci-dessous le contenu de cette section pour cet ERP.

Pour le démantèlement en toute sécurité de l'installation, des solutions organisationnelles et technologiques, ainsi que des décisions sur la conduite sécuritaire des travaux, ont été adoptées.

Les décisions organisationnelles suivantes ont été prises :

- la direction de l'organisme effectuant le démontage nomme par arrêté la composition de l'équipe, dirigée par un contremaître chargé de la conduite en toute sécurité des opérations de coupage gaz-électrique, de démontage et de chargement et déchargement à l'aide de grues de levage ;

- les membres de l'équipe doivent suivre une formation et tester leurs connaissances en matière de sécurité lors de l'exécution de ce travail ;

- les membres de l'équipe doivent être dotés de vêtements spéciaux, de chaussures de sécurité et d'équipements de protection individuelle et collective. La brigade doit être équipée de matériel de lutte contre l'incendie et de matériel de premiers secours.

Dans le cadre des décisions d'organisation, les travaux préparatoires suivants doivent être effectués :

Le chantier de démantèlement est aménagé selon le plan ci-joint (Figure). De manière générale, le chantier est aménagé de la même manière que lors des travaux d'installation et de construction.

Figure 2- Aménagement du chantier de démantèlement

Le site dispose d'une clôture temporaire (issu des sections d'inventaire) avec des portails d'entrée et des panneaux limitant la vitesse des véhicules et indiquant le sens de circulation. A l'entrée du site se trouve un stand avec un schéma de circulation des transports.

Des moyens primaires d'extinction d'incendie et des équipements de lutte contre l'incendie sont fournis sur le chantier. Le plan montre le chemin de la grue avec les places de stationnement extrêmes de la grue à tour - St. 1 et art. 2 ; les emplacements d'installation des conteneurs contenant les produits de démantèlement, des bennes pour la collecte des petits déchets et des mâts d'éclairage ont été déterminés ; des emplacements sont prévus pour les travaux préparatoires (pour la préparation de la mécanisation et des équipements), pour les conteneurs de stockage des outils, le démontage des équipements ; une salle de contremaître, des salles de repos des travailleurs et d'autres locaux peuvent être prévus s'ils ne sont pas situés en d'autres lieux.

Le chantier est équipé d'une alimentation électrique temporaire, d'une source d'air comprimé pour le fonctionnement des machines portatives et d'un équipement de dépoussiérage. Le chantier doit être débarrassé des structures étrangères, des matériaux et des débris.

Les solutions technologiques sont les suivantes :

- les travaux de démantèlement doivent être effectués en tenant compte de l'évaluation de l'état technique des structures porteuses en béton armé contenue dans le rapport de contrôle technique de l'installation ;

- le démontage de l'objet doit être effectué dans l'ordre inverse de sa construction, c'est-à-dire de haut en bas, par étages, par tronçons, de manière « pull-on » ;

- le démantèlement des services publics doit être effectué avant le démantèlement des structures d'enceinte et porteuses.

Exécutez dans l'ordre suivant :

- démantèlement des réseaux d'ingénierie internes (chaleur, eau, gaz, électricité, assainissement) ;

- dépose des cadres de fenêtres et des portes avec cadres, armoires encastrées et autres éléments en bois ;

- enlèvement des revêtements de sol (planches, linoléum, parquet...).

Les travaux doivent être effectués par contremarches (sections), en commençant par le dernier étage. Avant de démonter la toiture et les murs du bâtiment, effectuez les travaux suivants :

- fixation temporaire des éléments démontés de l'objet à l'aide d'équipements technologiques spéciaux ;

- ouverture des joints et joints cimentés à l'aide de marteaux-piqueurs équipés d'un jeu de buses à percussion ;

- découpe de pièces encastrées - meules à gaz ou à tronçonner ;

- perçage (poinçonnage) dans les panneaux et dalles de trous d'élingue d'un diamètre de 40 - 50 mm avec perceuses à main, 40 - 60 mm avec perceuses à percussion, 85 - 160 mm avec perceuse. Le démontage de toiture consiste à démonter la couverture de toiture, les dalles (plancher), les panneaux de frise et les dalles de plancher.

Le revêtement de toiture (rouleaux souples, tôles) doit être découpé en bandes 1000´ 500 (dalles 1000 ´ 1000 mm), pratique à transporter et à ranger. Les joints de béton, les coutures et les connexions métalliques des dalles de toiture (plancher) doivent être débarrassés du mortier. L'élingage des dalles de toiture est réalisé à l'aide d'une élingue à quatre brins (4SK) et de quatre ancrages installés dans des trous spécialement percés (poinçonnés). Utilisez ensuite une grue pour serrer les élingues sans serrer et couper les connexions métalliques. Arrachez la dalle de toiture avec une cale hydraulique (cales métalliques), soulevez-la de quelques centimètres avec une grue à la vitesse la plus basse pour vous assurer qu'elle n'est pas pincée. Avant de soulever, déplacer la dalle de toiture à une hauteur de 200 - 300 mm pour garantir la fiabilité de l'élingue.

De la même manière, démontez les panneaux de frise, les blocs de corniche et les dalles de plancher.

Le démantèlement des structures d'enceinte et porteuses d'un bâtiment consiste à démonter les panneaux muraux intérieurs et extérieurs, les dalles et les blocs. Les panneaux muraux externes et internes doivent être sécurisés avant le démontage. Pour ce faire, des trous sont percés dans les panneaux à une hauteur de 1,8 à 2,0 m du niveau du sol ; Des ancres sont insérées dans les trous.

En face de ces trous, des trous sont percés dans les dalles de plancher (dans le sol), des ancrages sont insérés et reliés les uns aux autres, fixant chaque panneau.

Ensuite, les cloisons et murs en béton de gypse des cabines sanitaires sont démontés. Avant de démonter les panneaux des murs extérieurs, les balcons sont soutenus par des supports télescopiques depuis l'étage inférieur. Le démontage des panneaux et blocs muraux externes et internes s'effectue de la manière décrite ci-dessus. L'élingage d'une volée d'escalier s'effectue à l'aide d'une fourche.

Avant de retirer les dalles de plancher (plancher) au-dessus du sous-sol technique, il est nécessaire de creuser le sol, par exemple avec une excavatrice (à axe de creusement décalé) le long du périmètre extérieur du bâtiment jusqu'à la profondeur de la fondation. Après avoir retiré les dalles de plancher (plancher), détruire la préparation du béton à l'aide de marteaux-piqueurs et libérer la fondation du sol par l'intérieur. Démonter ensuite, selon les techniques décrites ci-dessus, les panneaux de soubassement (blocs muraux) du sous-sol et les blocs de fondation.

Les solutions de sécurité pour effectuer les travaux sont les suivantes.

Lors des travaux de démontage, il est nécessaire de s'assurer du respect des exigences des documents réglementaires suivants : .

Lors du démantèlement de l'installation, l'impact possible des facteurs dangereux suivants doit être pris en compte (selon SNiP 12.04-2002) :

- effondrement spontané de la structure ;

- localisation des lieux de travail à proximité des dénivelés ;

- chutes d'objets (déchets, outils) de hauteur.

En plus de ceux-ci, les facteurs potentiellement dangereux suivants doivent également être pris en compte :

- les parties mobiles des machines portatives ;

- les arêtes et coins tranchants du béton, les broches saillantes, les tôles d'acier cassées et les armatures ;

- augmentation de la teneur en poussières dans l'air de la zone de travail et du bruit lors de la destruction des structures.

Lors de la destruction des structures en béton armé et lors de l'élimination des déchets, des mesures de suppression de la poussière d'eau doivent être utilisées. Les travailleurs doivent travailler avec des casques de protection et des lunettes de sécurité (écrans), ainsi que des respirateurs pour protéger le système respiratoire de la poussière.

Les travaux doivent généralement être effectués pendant la journée. Les lieux de travail et leurs abords doivent être éclairés conformément aux exigences de GOST 12.1.046-85. L'éclairage du lieu de travail, mesuré avec un luxmètre Yu-16, doit être d'au moins 50 lux. La teneur en poussières de l'air dans la zone non travaillée, mesurée par un appareil de type IZV-5, doit être conforme aux normes sanitaires et ne pas dépasser 0,3 mg/m3.

Lors de l'utilisation d'une grue à tour (à flèche), les exigences et les règles adoptées pour le fonctionnement sûr des grues de levage doivent être respectées.

Les travaux effectués par les grues sont effectués sous la supervision d'une personne responsable de l'exécution sécuritaire des travaux par grues. L'interaction du grutier, du slinger, des signaleurs et du contremaître doit être assurée par communication radio. Les pièces démontées doivent être déplacées à l'aide de dispositifs de sécurité (haubans) de 6 m de long et 12 mm de diamètre, qui empêchent la rotation de la charge.

3.8. Mesures pour assurer la sécurité publique

Cette rubrique comprend généralement :

Noms, brève description et caractéristiques des bâtiments résidentiels et des cours, terrains de jeux, écoles, crèches, places, rues piétonnes, trottoirs, etc., dont l'emplacement se situe dans la zone dangereuse ou à proximité immédiate de la zone de travail dangereux ;

Indication des sources de danger (effondrement des structures des bâtiments, action des ondes de choc, diffusion de fragments, dégagement de gaz et de poussières, etc.) et évaluation de la probabilité de leur impact sur la population ;

Mise en œuvre d'activités dans le cadre des sections de ce PGI liées à la garantie de la sécurité publique ;

Description des modalités d'information de la population (radio et télévision locales, visite des appartements et des cours, affichage d'annonces, médias bruyants, etc.) ;

Description et localisation des postes d'alerte et de sécurité aux limites de la zone dangereuse.

Le cas échéant, cet article justifie l'évacuation de la population comme mesure de sécurité de dernier recours. Dans ce cas, un plan d'évacuation est établi, qui indique les objets d'évacuation, les points de relocalisation temporaires, le calendrier et l'ordre, les personnes responsables - organisateurs, etc. Ci-dessous le contenu de cette section pour cet ERP.

Les bâtiments d'habitation sont situés à une distance d'au moins 30 m de l'objet démantelé. Le démontage est effectué avec les mesures organisationnelles, technologiques et de sécurité ci-dessus. À cet égard, il n’est pas nécessaire de concevoir et de mettre en œuvre des mesures supplémentaires pour assurer la sécurité publique.

3.9. Solutions pour l'élimination et l'élimination des déchets

Lors de la démolition d'un objet, indiquez : descriptions des déchets (gros, surdimensionnés - plus de 4 m de haut et plus de 2,25 m de large, petits blocs, poussiéreux, déchets de construction, etc.), les directions (itinéraires) vers les décharges et les méthodes de leur transport (type de transport, sous forme ouverte ou en conteneurs, etc.).

Lors du démantèlement d'une installation, des décisions sont prises sur la nomenclature et les modalités de traitement des structures de bâtiment démantelées : blocs en béton armé, panneaux, dalles, etc. et leur évacuation vers les usines de transformation, ainsi que l'élimination des matériaux démontés (bois, métal, faïence, verre, bitume, etc.). Des structures de bâtiment en béton armé (panneaux, dalles) répondant aux spécifications techniques sont utilisées dans la construction (voies d'accès, chantiers, entrepôts, etc.).

Les structures et pièces métalliques sont transformées (découpées, embouties, etc.) pour être vendues comme ferraille à refondre. Les déchets d'isolation, de verre et de céramique sont transformés en matières premières (charges) pour la production de matériaux et de produits de construction (panneaux muraux, blocs, etc.).

Ci-dessous le contenu de cette section pour cet ERP.

Ce POR prévoit l'élimination des déchets (structures et matériaux). Les décisions d'élimination sont prises sous réserve de la conformité des structures et des matériaux aux conditions techniques indiquées dans le tableau.

Tableau

Structures, matériaux, déchets démantelés	Caractéristiques	Décisions de recyclage
Panneaux, dalles, blocs	Dimensions des fissures externes- pas plus de la moitié de leur taille. Dimensions des bords et coins ébréchés - pas plus de 12 % de leurs dimensions	Utilisation prévue ou transformation en pierre concassée et en sable
	Le volume de renfort exposé ne dépasse pas 7 % volume de panneaux, dalles, blocs
Coupes de toit souples	Le volume des inclusions étrangères ne dépasse pas 5% en poids	Transformation du bitume
Déchets d'isolation, verre, céramique	Le volume des inclusions étrangères ne dépasse pas 5% en poids	Transformation en granulats pour matériaux et produits de construction recyclés

Les déchets qui ne sont pas soumis à l'élimination doivent être transportés, conformément à un accord avec l'autorité locale de protection de l'environnement et de gestion des ressources naturelles, vers une décharge.

3.10. Mesures de remise en état et d'aménagement paysager des terrains

La section relative aux mesures de remise en état des terres comprend une liste des travaux de construction et des opérations qui ont un impact négatif sur le terrain (couche de sol fertile, arbres et arbustes, eau) et une description des mesures de remise en état du site. Ces mesures comprennent :

Prévention de la contamination de la couche de sol par des huiles et des carburants lors du fonctionnement des engins de chantier ;

Détermination, conformément aux normes en vigueur, de l'épaisseur et du volume de la couche de sol fertile coupée, des modalités et des lieux de son stockage temporaire (à l'extérieur ou sur le chantier) en vue d'une utilisation ultérieure lors de la remise en état du terrain ;

Méthodes de protection des arbres et arbustes qui ne sont pas sujets à la coupe ou à la replantation contre les dommages lors du fonctionnement des engins de construction.

S'il existe des plans d'eau (étangs, lacs, etc.) et des sources (ruisseaux, sources, etc.) situés sur le terrain, indiquer les modalités de leur protection et de leur restauration (si nécessaire).

Le contenu de cette section pour cet ERP est le suivant.

Les terres végétales sont retirées de la zone de travail, empilées dans un endroit désigné et stockées jusqu'à la fin des travaux de démontage (voir figure). Après les travaux de démontage et de construction sur le chantier du bâtiment démantelé du terrain de sport pour enfants (voir rubrique), les travaux nécessaires de remise en état et d'amélioration du terrain seront réalisés : les déchets et les terres contaminées seront enlevés, de nouvelles terres seront des terres végétales appropriées ont été apportées, enlevées et collectées pendant la période des travaux préparatoires au démantèlement de cette installation, celles existantes ont été restaurées et de nouveaux arbustes et arbres ont été plantés.

3.11. Informations sur les communications, les ouvrages et les ouvrages restant après démolition (démantèlement) dans le sol et dans les plans d'eau, autorisation de les conserver

La section doit contenir une liste des communications, des ouvrages et des ouvrages restant dans le sol et dans les plans d'eau après démolition (démantèlement), un schéma (plan) et des données sur la profondeur de localisation de ces objets, une description et les principales caractéristiques des objets .

La section fournit la motivation (justification) des décisions de préservation de ces objets, indique quels objets de cette liste nécessitent, conformément à la législation de la Fédération de Russie, l'autorisation des autorités de surveillance de l'État pour la conservation des terres et des plans d'eau, et fournit des informations sur le disponibilité de ces autorisations. Les copies des permis sont placées en annexe à l'ERP.

Après le démantèlement de l'installation dans le cadre de ce PRP, aucune communication, structure, ouvrage ou leurs parties ne subsistent sur le territoire de l'ancien bâtiment, dans le sol ou dans les plans d'eau, donc « l'autorisation de les conserver » n'est pas requise.

3.12. Informations sur l'approbation des solutions techniques pour la démolition (démantèlement) par explosion, incendie ou autre méthode potentiellement dangereuse

Cette section doit fournir une description de la méthode potentiellement dangereuse (explosion, brûlage ou autre) en termes de coordination avec les autorités compétentes, y compris les autorités de surveillance gouvernementales. La section fournit des informations sur la disponibilité d'un accord sur cette méthode avec les autorités compétentes. Des copies des lettres d’accord sont placées en annexe de l’ERP.

La section fournit une liste de mesures de sécurité supplémentaires spécifiques à cette méthode de démolition. Dans cette liste, lors de la démolition par explosion, ils indiquent, par exemple, l'utilisation de charges de moindre puissance, les méthodes d'identification et d'élimination des charges non explosées, les abris spéciaux et dispositifs de protection, les moyens de suppression des poussières et des gaz, etc. La liste pour la démolition par incinération comprend des moyens supplémentaires de lutte contre l'incendie, des méthodes de contrôle des flammes, des écrans résistants à la chaleur, etc.

La démolition (démantèlement) d'un objet par explosion, brûlage ou autre méthode potentiellement dangereuse n'est pas prévue dans ce POR, l'approbation des solutions techniques mentionnées n'est donc pas requise.

 Directeur « Convenu » « Approuvé » Président du Département Administratif du Groupe de Sociétés Medsi CJSC Groupe de Sociétés Medsi CJSC __________________ V.A. Kozlov __________________ A. N. Chupin "____" _______________ 2013 "____" ______________ 2013 TERMES DE RÉFÉRENCE pour la démolition (démantèlement) des bâtiments permanents et le retrait des réseaux publics du chantier de construction sur le site du groupe d'entreprises Medsi CJSC Dispositions générales Cette spécification technique fait partie de la documentation de la procédure en cours de sélection des artistes pour la démolition ( démantèlement) des bâtiments d'investissement et le retrait des réseaux publics du chantier de construction dans les installations du groupe d'entreprises Medsi CJSC. 1. La présente spécification technique détermine la procédure à suivre pour effectuer les travaux de démolition (démantèlement) des bâtiments permanents et de retrait des réseaux publics du chantier de construction dans les installations du groupe d'entreprises Medsi CJSC 2. Le participant au marché soumet une proposition commerciale. , qui indique des informations sur le participant, une proposition de montant (coefficient, taux en pourcentage) de réduction du coût de base de démolition (démantèlement) des bâtiments permanents et de retrait des réseaux publics de la zone du bâtiment, déterminé sur la base des collectes de normes et tarifs TSN-2001, FER-2001, proposition d'utilisation de facteurs de conversion, facteurs de correction, coefficients de majoration des prix hivernaux et coefficients tenant compte des conditions de travail de nuit, des conditions de travail les fins de semaine et les jours fériés. La proposition commerciale doit être valable pour. 12 mois à compter de la date d'acceptation des propositions. 3. Les travaux sont exécutés conformément aux : - Spécifications techniques des travaux de réalisation des travaux de démolition (démantèlement) des bâtiments permanents et de retrait des réseaux publics du chantier ; - Relevé des quantités. 4. Lieu de travail : - Centre de diagnostic clinique à Krasnaya Presnya situé à : Moscou, st. Krasnaya Presnya, 16/2 (bloc 617). 5. Modalités et durée des travaux : - jusqu'à 60 jours à compter de la date de signature du Contrat 6. Garantie des travaux : - 24 mois. 7. Le participant au marché présente une proposition commerciale après avoir visité le site et évalué l'étendue des travaux. Exigences générales pour l'entrepreneur 1. Au moins 5 ans d'expérience en matière de passation des marchés ; 2. Disponibilité de personnel technique certifié possédant les qualifications appropriées ; 3. Disponibilité d'un certificat d'approbation pour les types de travaux faisant l'objet du marché, valable au moment des travaux ; 4. Disponibilité d'un certificat d'approbation valide au moment des travaux pour les types de travaux visant à organiser la construction, la reconstruction et les réparations majeures par l'Entrepreneur général ; 5. Disponibilité d'objets terminés similaires à l'objet de l'achat au cours des cinq dernières années ; 6. Mise en œuvre de mesures réglementaires régies par la législation en vigueur de la Fédération de Russie. Exigences pour l'entrepreneur lors de l'exécution des travaux 1. L'entrepreneur, à ses frais et sans compensation ultérieure de ses dépenses par le client, élabore et soumet pour approbation une documentation devis contenant une description des types de travaux, leur volume et leurs indicateurs de coût, constitué sur la base des recueils de normes et de tarifs TSN-2001, FER -2001, en tenant compte des coefficients précisés dans l'offre commerciale de l'Entrepreneur. Les matériaux et équipements proposés pour être utilisés dans l'exécution des travaux doivent être conformes aux spécifications techniques, à la documentation de conception (de travail) et disposer de certificats autorisant l'utilisation de matériaux sur le territoire de la Fédération de Russie. Le participant fournit également une proposition de système pour les matériaux proposés. Le coût de tous les matériaux et toutes les dépenses associées à l'exécution des travaux, les frais de transport pour la livraison des matériaux et de la main d'œuvre jusqu'au lieu de travail, toutes les taxes et paiements obligatoires sont inclus dans le coût des travaux. 2. L'Entrepreneur, à ses frais et sans compensation ultérieure de ses dépenses par le Client, élabore et soumet pour approbation un plan calendaire (calendrier) pour la réalisation des ouvrages (annexe au contrat de construction pour la démolition (démantèlement) de bâtiments permanents et retrait des réseaux publics du chantier de construction) , compilé à partir du calcul des coûts de main-d'œuvre, indiquant la séquence rationnelle, l'ordre et le calendrier des travaux, le nombre de travailleurs par opération. 3. L'Entrepreneur, à ses frais et sans compensation ultérieure de ses dépenses par le Client, si nécessaire, élabore un projet d'exécution des travaux et le soumet au Client pour approbation. 4. L’Entrepreneur, à ses propres risques et frais, sans compensation ultérieure de ses dépenses par le Client, assure un stockage approprié des matériaux, outils et autres biens de l’Entrepreneur situés sur le territoire du Client. 5. L'entrepreneur tient un journal général des travaux sur le site (sous la forme KS-6) conformément aux instructions de la résolution du Comité national des statistiques de la Fédération de Russie du 11 novembre 1999. N° 100, journaux spéciaux pour certains types de travaux, établit les rapports de contrôle des travaux cachés (sous forme d'annexe n° 3 au RD-11-02-2006), établit les autres documents de production et d'exécution prévus par la législation de la Fédération de Russie. 6. L’Entrepreneur est responsable de l’organisation des travaux, du strict respect des règles de travail, des règles de sécurité, des règles de protection du travail lors de l’exécution des travaux sur le territoire du Client. En cas de dommages causés à des tiers lors de l'exécution des travaux, l'indemnisation est effectuée à la charge de l'Entrepreneur. 7. L’entrepreneur est responsable de toutes les actions de son personnel, y compris du respect par le personnel de la législation de la Fédération de Russie. Conditions de base pour la conclusion du contrat 1. La date limite pour l'achèvement des travaux est le 25 décembre 2013. 2. Début des travaux après réception de l'acceptation de l'offre. 3. En cas de non-respect des délais, les pénalités s'élèvent à 5 % du coût du volume de travail non réalisé pour chaque jour de retard. 4. Paiement anticipé d'un maximum de 30 % du coût des travaux exécutés. 5. Réaliser les travaux de démolition (démantèlement) des bâtiments permanents et de retrait des réseaux utilitaires du chantier, intégralement clé en main, y compris les travaux précisés au devis quantitatif, conformément aux documents d'autorisation. Contenu des travaux et exigences générales 1. Les travaux de démolition (démantèlement) des bâtiments permanents et de retrait des réseaux publics du chantier de construction sont réalisés en pleine conformité avec les termes de l'Accord, les Termes de Référence, le « Projet de loi » Quantités », qui est une annexe aux termes de référence et aux exigences réglementaires en vigueur, en termes d'exigences non établies par les termes de référence. Procédure d'exécution et de réception des travaux 1. Les travaux de démolition (démantèlement) des bâtiments permanents et de retrait des réseaux publics du chantier de construction doivent être effectués conformément aux exigences et conditions établies par le contrat de construction pour l'exécution des travaux. , la présente Spécification technique et la législation de la Fédération de Russie. 2. Le Client désigne son représentant sur le chantier, qui, pour le compte du Client, effectue la surveillance technique et le contrôle qualité des travaux effectués, et vérifie également (avec inscription au journal général de réalisation des travaux sous le formulaire KS-6 ) la conformité des matériaux et équipements utilisés par l'Entrepreneur avec les conditions contrat de construction pour la démolition (démantèlement) des bâtiments permanents et le retrait des réseaux publics du chantier de construction et les exigences des Spécifications Techniques, des codes et règlements du bâtiment, des normes , certificats, spécifications techniques et autres documents réglementaires et méthodologiques de la Fédération de Russie, participe à l'inspection des travaux cachés, rédige des actes et autres documents relevant de sa compétence. 3. L'entrepreneur tient un journal des travaux effectués sur la démolition (démantèlement) des bâtiments permanents et le retrait des réseaux publics de la zone du bâtiment (selon le formulaire KS-6) conformément aux instructions de la résolution des statistiques de l'État. Comité de la Fédération de Russie du 11 novembre 1999. N° 100. Carnet de bord pour la démolition (démantèlement) des bâtiments permanents et le retrait des réseaux électriques du chantier à la demande du Client. 4. L'achèvement des travaux est formalisé par un certificat d'acceptation des travaux terminés sous la forme KS-2 conformément aux instructions de la résolution du Comité national des statistiques de la Fédération de Russie du 11 novembre 1999. N° 100. 5. L'entrepreneur est tenu de livrer les travaux au client de haute qualité et dans les délais, conformément aux décisions de conception, aux exigences du SNiP, aux règlements techniques, aux normes, aux conditions techniques et aux autres documents réglementaires de la Fédération de Russie, ce qui est confirmé par le parties signant un certificat de réception pour les travaux effectués. 6. Si, au cours de l'exécution des travaux, un travail de mauvaise qualité est découvert, l'entrepreneur, de son propre chef, sans augmenter le coût et les délais d'exécution des travaux spécifiés dans le contrat, dans le délai fixé par le représentant du client, est tenu refaire ce travail pour assurer une bonne qualité. 7. Dans le cas où les travaux sont exécutés par l'entrepreneur avec des écarts par rapport aux termes du contrat de construction pour la démolition (démantèlement) de bâtiments permanents et le retrait des réseaux publics du chantier de construction, ce qui a aggravé le résultat des travaux, ou avec une faible qualité d'exécution, l'utilisation de matériaux et d'équipements de mauvaise qualité, de matériaux et d'équipements qui ne répondent pas aux exigences des Spécifications Techniques, ainsi que des matériaux qui rendent l'objet impropre à l'usage auquel il est destiné ou qui présentent d'autres défauts, le Le client a le droit d'exiger que l'entrepreneur élimine gratuitement les défauts dans un délai raisonnable ou rembourse les frais. Exigences relatives à la qualité et aux caractéristiques techniques des matériaux utilisés dans l'exécution des travaux. 1. Tous les matériaux et équipements utilisés dans l'exécution des travaux doivent être conformes aux exigences réglementaires relatives à ces produits par la législation de la Fédération de Russie, disposer de tous les passeports nécessaires, certificats de conformité certifiant leur qualité, conclusion sanitaire et épidémiologique, certificats de sécurité incendie. (si nécessaire). 2. Tous les matériaux utilisés doivent être conformes aux exigences établies dans la documentation de conception (de travail). 3. Tous les matériaux utilisés doivent être neufs et non utilisés. Exigences de sécurité au travail. 1. Lors de l'exécution des travaux, l'entrepreneur doit se conformer aux exigences du SNiP 12-03 2001 « Sécurité au travail dans la construction », aux règles de protection du travail, aux règles de sécurité incendie et technique, ainsi qu'à respecter les mesures environnementales conformément aux actes législatifs. de la Fédération de Russie. Exigences de qualité et de résultats du travail. 1. Tous les travaux de démolition (démantèlement) de bâtiments permanents et de retrait des réseaux publics de la zone du bâtiment doivent être terminés à partir du moment de la conclusion d'un contrat de construction pour la démolition (démantèlement) des bâtiments permanents et le retrait des réseaux publics de la zone du bâtiment dans son intégralité conformément aux termes du contrat, aux exigences des spécifications techniques et à la documentation pertinente du projet. 2. La qualité du travail doit répondre aux exigences technologiques lors de l'exécution de tous types de travaux. 3. Tous les travaux doivent être exécutés en pleine conformité avec les termes du contrat de construction pour l'exécution des travaux, les exigences des spécifications techniques, la documentation de conception (de travail) et avec les exigences réglementaires et les conditions techniques en vigueur, en termes d'exigences non établies par les Spécifications Techniques. 4. Une fois les travaux terminés, l'Entrepreneur, en utilisant ses propres ressources et moyens, s'assure que la zone est débarrassée des débris, les déchets et les matériaux non utilisés sont enlevés avant la date fixée pour la réception des travaux exécutés. 5. Les équipements, machines, mécanismes des structures temporaires utilisés dans l'exécution des travaux doivent être enlevés par les forces et moyens de l'Entrepreneur dans un délai de 5 (cinq) jours à compter de la date de signature par les deux parties du certificat d'achèvement des travaux. Chef du département de construction du département administratif du groupe de sociétés Medsi CJSC _______________________ M.N. Elkin

"D'accord" "J'approuve"

Directeur Président

Département Administratif du Groupe d'Entreprises ZAO Medsi

CJSC "Groupe d'entreprises Medsi"

VIRGINIE. Kozlov __________________ A.N. Chupin

«____» __ ___________ __ 2013 "____"__ __________ __ 2013

TÂCHE TECHNIQUE

pour la démolition (démantèlement) de bâtiments permanents

et suppression des réseaux de services publics de la zone de développement

dans les locaux de Medsi Group of Companies CJSC

Dispositions générales

Cette mission technique fait partie de la documentation de la procédure en cours de sélection des artistes pour la démolition (démantèlement) des bâtiments permanents et le retrait des réseaux publics du chantier de construction dans les installations du groupe d'entreprises Medsi CJSC.

La présente spécification technique détermine la procédure à suivre pour effectuer les travaux de démolition (démantèlement) des bâtiments permanents et de retrait des réseaux publics du chantier de construction dans les installations du groupe de sociétés Medsi CJSC.

Le participant au marché soumet une proposition commerciale, qui indique des informations sur le participant, une proposition sur le montant (coefficient, taux d'intérêt) de réduction du coût de base des travaux de démolition (démantèlement) des bâtiments permanents et de retrait des réseaux publics du superficie du bâtiment, déterminée sur la base des recueils de normes et de prix TSN-2001, FER-2001, proposition d'utilisation de facteurs de conversion, facteurs de correction, facteurs d'augmentation des prix hivernaux et facteurs tenant compte des conditions de travail de nuit, des conditions de travail le week-end et les jours fériés.

L'offre commerciale doit être valable 12 mois à compter de la date de fin d'acceptation des propositions.

Les travaux sont réalisés conformément à :

Spécifications techniques pour la démolition (démantèlement) des bâtiments permanents et le retrait des réseaux électriques de la zone du bâtiment ;

Devis quantitatif.

Lieu de travail:

Centre de diagnostic clinique à Krasnaya Presnya situé à : Moscou, st. Krasnaya Presnya, 16/2 (bloc 617).

Modalités et durée du travail :

Jusqu'à 60 jours à compter de la date de signature du Contrat

Garantie de travaux :

24mois.

Le participant au marché fournit une proposition commerciale après avoir visité le site et évalué l'étendue des travaux.

Exigences générales pour l'entrepreneur

Avoir au moins 5 ans d'expérience en approvisionnement ;

Disponibilité de personnel technique certifié et possédant les qualifications appropriées ;

Disponibilité d'un certificat d'approbation pour les types de travaux faisant l'objet du marché, valable au moment des travaux ;

Disponibilité d'un certificat d'approbation valide au moment des travaux pour les types de travaux visant à organiser la construction, la reconstruction et les grosses réparations par l'Entrepreneur général ;

Disponibilité d'objets terminés similaires à l'objet de l'achat au cours des cinq dernières années ;

Mise en œuvre de mesures réglementaires régies par la législation en vigueur de la Fédération de Russie.

L'Entrepreneur, à ses frais et sans compensation ultérieure de ses dépenses par le Client, élabore et soumet pour approbation une documentation de devis contenant une description des types de travaux, de leur volume et des indicateurs de coût, constitués sur la base de recueils de normes et de prix. TSN-2001, FER-2001, en tenant compte des coefficients indiqués dans l'offre commerciale de l'Entrepreneur.

Les matériaux et équipements proposés pour être utilisés dans l'exécution des travaux doivent être conformes aux spécifications techniques, à la documentation de conception (de travail) et disposer de certificats autorisant l'utilisation de matériaux sur le territoire de la Fédération de Russie. Le participant fournit également une proposition de système pour les matériaux proposés. Le coût de tous les matériaux et toutes les dépenses associées à l'exécution des travaux, les frais de transport pour la livraison des matériaux et de la main d'œuvre jusqu'au lieu de travail, toutes les taxes et paiements obligatoires sont inclus dans le coût des travaux.

L'Entrepreneur, à ses frais et sans compensation ultérieure de ses dépenses par le Client, élabore et soumet pour approbation un plan calendaire (calendrier de ligne) pour la réalisation des ouvrages (une annexe au contrat de construction pour la démolition (démontage) des ouvrages permanents bâtiments et retrait des réseaux publics du chantier de construction), établi sur la base des coûts de main-d'œuvre, indiquant l'ordre rationnel, l'ordre et le calendrier des travaux, ainsi que le nombre de travailleurs par opération.

L'Entrepreneur, à ses frais et sans compensation ultérieure de ses dépenses par le Client, le cas échéant, élabore un projet d'exécution des travaux et le soumet au Client pour approbation.

L’Entrepreneur, à ses propres risques et frais, sans compensation ultérieure de ses dépenses par le Client, assure un stockage approprié des matériaux, outils et autres biens de l’Entrepreneur situés sur le territoire du Client.

L'entrepreneur tient un journal général des travaux sur le site (sous la forme KS-6) conformément aux instructions de la résolution du Comité national des statistiques de la Fédération de Russie du 11 novembre 1999. N° 100, journaux spéciaux pour certains types de travaux, établit les rapports de contrôle des travaux cachés (sous forme d'annexe n° 3 au RD-11-02-2006), établit les autres documents de production et d'exécution prévus par la législation de la Fédération de Russie.

L’Entrepreneur est responsable de l’organisation des travaux, du strict respect des règles de travail, des règles de sécurité, des règles de protection du travail lors de l’exécution des travaux sur le territoire du Client. En cas de dommages causés à des tiers lors de l'exécution des travaux, l'indemnisation est effectuée à la charge de l'Entrepreneur.

L'entrepreneur est responsable de toutes les actions de son personnel, y compris du respect par le personnel de la législation de la Fédération de Russie.

Conditions de base pour la conclusion d'un contrat

Les travaux commencent après acceptation de l'offre.

En cas de non-respect des délais, les pénalités s'élèvent à 5 % du coût du volume de travail non réalisé pour chaque jour de retard.

Paiement anticipé d'un maximum de 30 % du coût des travaux exécutés.

Réaliser les travaux de démolition (démantèlement) des bâtiments permanents et de retrait des réseaux utilitaires du chantier, intégralement clé en main, y compris les travaux précisés au devis quantitatif, conformément aux documents d'autorisation.

Les travaux de démolition (démantèlement) des bâtiments permanents et de retrait des réseaux publics du chantier de construction sont réalisés dans le plein respect des termes de l'Accord, des Termes de Référence, du « Devis Quantitatif », qui est une annexe au les Termes de Référence et les exigences réglementaires en vigueur, en termes d'exigences non établies dans les spécifications techniques.

Procédure d'exécution et de réception des travaux

La démolition (démantèlement) des bâtiments permanents et le retrait des réseaux publics du chantier de construction doivent être effectués conformément aux exigences et conditions établies par le contrat de construction pour l'exécution des travaux, la présente Spécification technique et la législation de la Fédération de Russie. Fédération.

Le Client désigne son représentant sur chantier, qui, pour le compte du Client, effectue le suivi technique et le contrôle qualité des travaux réalisés, et vérifie également (avec inscription au carnet général des travaux sous le formulaire KS-6) la conformité des matériaux et équipements utilisés par l'Entrepreneur avec les termes du contrat de construction pour la démolition (démantèlement) des bâtiments permanents et le retrait des réseaux publics du chantier de construction et les exigences des Spécifications Techniques, des codes et règlements du bâtiment, des normes , certificats, spécifications techniques et autres documents réglementaires et méthodologiques de la Fédération de Russie, participe à l'examen des travaux cachés, rédige des actes et autres documents relevant de sa compétence.

L'entrepreneur tient un journal des travaux effectués sur la démolition (démantèlement) des bâtiments permanents et le retrait des réseaux publics de la zone du bâtiment (sur le formulaire KS-6) conformément aux instructions de la résolution du Comité national des statistiques de la Fédération de Russie en date du 11 novembre 1999. N° 100.

Carnet de bord pour la démolition (démantèlement) des bâtiments permanents et le retrait des réseaux électriques du chantier à la demande du Client.

L'achèvement des travaux est formalisé par un certificat de réception des travaux terminés sous la forme KS-2 conformément aux instructions de la résolution du Comité national des statistiques de la Fédération de Russie du 11 novembre 1999. N° 100.

L'entrepreneur est tenu de livrer les travaux au client de haute qualité et dans les délais, conformément aux décisions de conception, aux exigences du SNiP, aux règlements techniques, aux normes, aux conditions techniques et aux autres documents réglementaires de la Fédération de Russie, ce qui est confirmé par les parties signataires. un certificat de réception des travaux effectués.

Si au cours de l'exécution des travaux un travail de mauvaise qualité est découvert, l'entrepreneur, de lui-même, sans augmenter le coût et les délais d'exécution des travaux spécifiés dans le contrat, dans le délai fixé par le représentant du client, est tenu de refaire ce travail. travailler pour garantir une bonne qualité.

Dans le cas où les travaux sont exécutés par l'entrepreneur avec des écarts par rapport aux termes du contrat de construction pour la démolition (démantèlement) de bâtiments permanents et le retrait des réseaux publics du chantier de construction, ce qui a aggravé le résultat des travaux, ou avec une faible qualité d'exécution, l'utilisation de matériaux et d'équipements de mauvaise qualité, de matériaux et d'équipements ne répondant pas aux exigences des Spécifications Techniques, ainsi que des matériaux rendant l'objet impropre à l'usage auquel il est destiné ou présentant d'autres défauts, le client a le droit d'exiger du contractant qu'il élimine gratuitement les défauts dans un délai raisonnable ou qu'il rembourse les frais.

Exigences relatives à la qualité et aux caractéristiques techniques des matériaux utilisés dans l'exécution des travaux.

Tous les matériaux et équipements utilisés dans l'exécution des travaux doivent être conformes aux exigences réglementaires pour ces produits par la législation de la Fédération de Russie, disposer de tous les passeports nécessaires, certificats de conformité certifiant leur qualité, conclusion sanitaire et épidémiologique, certificats de sécurité incendie (si nécessaire).

Tous les matériaux utilisés doivent être conformes aux exigences établies dans la documentation de conception (de travail).

Exigences de sécurité au travail.

1. Lors de l'exécution des travaux, l'entrepreneur doit se conformer aux exigences du SNiP 12-03 2001 « Sécurité au travail dans la construction », aux règles de protection du travail, aux règles de sécurité incendie et technique, ainsi qu'à respecter les mesures environnementales conformément aux actes législatifs. de la Fédération de Russie.

Exigences de qualité et de résultats du travail.

Tous les travaux de démolition (démantèlement) de bâtiments permanents et de retrait des réseaux électriques de la zone du bâtiment doivent être terminés à partir du moment de la conclusion d'un contrat de construction pour la démolition (démantèlement) des bâtiments permanents et le retrait des réseaux électriques du bâtiment. zone dans son intégralité conformément aux termes du contrat, aux exigences des spécifications techniques et à la documentation de conception pertinente.

La qualité du travail doit répondre aux exigences technologiques lors de l'exécution de tous types de travaux.

Tous les travaux doivent être exécutés en pleine conformité avec les termes du contrat de construction pour l'exécution des travaux, les exigences des spécifications techniques, la documentation de conception (de travail) et avec les exigences réglementaires et les conditions techniques en vigueur, en termes d'exigences non établies par les Spécifications Techniques.

À la fin des travaux, l'Entrepreneur, avec ses propres ressources et moyens, s'assure que la zone est débarrassée des débris, les déchets et les matériaux non utilisés sont enlevés avant la date fixée pour la réception des travaux exécutés.

Les équipements, machines, mécanismes des structures temporaires utilisés dans l'exécution des travaux doivent être enlevés par les forces et moyens de l'Entrepreneur dans un délai de 5 (cinq) jours à compter de la date de signature par les deux parties du certificat d'achèvement des travaux. et faible mobilisation de sa part technique ouvriers sur performance...

1. Règles d'aménagement paysager du territoire de la colonie rurale Molvotitsky

   Document

   Autorisation sur construction objet, technique conditions sur Connection à ingénierie réseaux, plan de situation, projet production travaux, contracter sur récupération...

2. En 1927, la position d’Amtorg (c’est-à-dire en fait l’URSS) sur le marché américain était double. Les exportations soviétiques vers les États-Unis ne représentaient que 0,3 % des importations américaines.

   Document

   ... travail Par capital ... travail Par dégager la zone de l'usine pour développement ... technique exercice sur ... travail Par connexion à la centrale électrique de Balakhninskaya, retard possible depuis-derrière transformateurs, mais sur production ... sur production Alliage Vidia entreprise ...

3. Cours magistral dans la discipline «Histoire» Considéré lors de la réunion thématique J'approuve

   Document

   Chaque depuis eux le gouverneur, et groupe depuis ... travail Par création d'ensembles de Saint-Pétersbourg. Par au projet Rossi ont été construits bâtiment ... ­ Naïa système, notes et examens, Tâches sur ... technique l'intelligentsia, fermement attachée à production, derrière renforcé les travailleurs sur ...