1. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
1.1. Dirección URL del Cliente: cualquier dirección de Internet que incluya el nombre de dominio completo del Cliente: (independientemente de los protocolos y otros elementos de la dirección URL);
1.2. Sistema de búsqueda: Yandex (yandex.ru) y Google (google.ru). Ciertos derechos y obligaciones, condiciones previstas en el Acuerdo en relación con el Sistema de búsqueda se consideran derechos y obligaciones separados, condiciones en relación con cada uno de los motores de búsqueda especificados, como si se concluyera un acuerdo separado en relación con cada uno de los motores de búsqueda. sistemas, a menos que expresamente se establezca lo contrario del contenido o esencia del Acuerdo;
1.3. Primera página: página de Internet del motor de búsqueda, que contiene los 10 primeros resultados de la consulta del usuario de Internet;
1.4. Contenido: el contenido de una página del sitio web y/o del sitio web completo, incluidos textos, gráficos, otros objetos, así como código de programa (diseño html);
1.5. Palabras clave: palabras y frases acordadas por las Partes en el Apéndice No. 1 del Acuerdo. “Palabras clave” en adelante, salvo que expresamente se indique lo contrario, significa tanto cada palabra clave o frase individual acordada en el Apéndice N° 1, como todas ellas en conjunto;
1.6. Promoción (promoción en motor de búsqueda): cualquier acción (servicio) del Contratista que considere necesaria, incl. de los previstos en el Acuerdo, destinados a crear condiciones para el logro principal del objetivo especificado en la cláusula 2.2 del Acuerdo;
1.7. Período de promoción nominal: el período supuestamente necesario para alcanzar la URL del Cliente en % Palabras clave a la primera página del buscador.
1.8. Soporte – cualquier acción (servicio) del Contratista que considere necesaria, incl. de los previstos en el Acuerdo, destinados a mantener las condiciones para el logro constante del objetivo previsto en la cláusula 2.2 del Acuerdo;
1.9. Fecha de inicio de la promoción: la fecha en que se completó todo lo que se enumera a continuación en relación con todas las palabras clave: se firmó el Acuerdo, se realizó el pago por la cantidad acordada en el Apéndice No. 2, especificada en la cláusula 5.1 del Acuerdo, el Cliente ha proporcionado al Contratista acceso ftp al sitio (a menos que se indique específicamente lo contrario) acordado con el Contratista);
2. OBJETO DEL ACUERDO
2.1. De acuerdo con los términos de este Acuerdo, el Contratista se compromete a realizar trabajos para optimizar el sitio/sitios y entregar los resultados del trabajo al Cliente, y el Cliente se compromete a aceptar los resultados del trabajo y pagarlos de la manera establecido por este acuerdo.
2.2. El tipo, el volumen, el momento y el costo de realizar el trabajo son acordados por el Cliente y el Contratista en el Apéndice, que es parte integral de este Acuerdo.
2.3. Las partes acuerdan que se colocará un enlace al Contratista en las páginas del sitio con un enlace al sitio web del Contratista.
3. GARANTÍAS DEL CONTRATISTA
3.1. El contratista garantiza la calidad del trabajo realizado. Si después de aceptar el trabajo realizado por el Contratista se descubre un defecto, el Contratista se compromete a eliminarlo en parte del trabajo realizado por él. El Contratista no es responsable de la pérdida de información y daños causados durante la operación del trabajo realizado por culpa del Cliente o de terceros. El Contratista garantiza la confidencialidad de todos los datos que le proporcione el Cliente para la realización del trabajo.
4. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES
4.1. El Contratista y el Cliente se comprometen a no revelar a terceros el contenido de este Acuerdo o cualquiera de sus partes, así como otra información proporcionada o recibida por el Cliente o el Contratista en el curso del trabajo en virtud de este Acuerdo.
El intérprete está obligado.:
4.2. Realizar el trabajo especificado en el Contrato y Acuerdos Adicionales y transferir al Cliente los resultados del trabajo realizado mensualmente en forma de informes.
4.3. Cumplir con los plazos para la finalización de los trabajos especificados en el Contrato y Anexos. El trabajo se considera completado si las obligaciones del Contratista se cumplieron dentro del plazo especificado en el Acuerdo Adicional (según el informe proporcionado por el Contratista).
4.4. Brindar al Cliente la oportunidad de verificar el progreso de la tarea en virtud de este Acuerdo.
El cliente está obligado:
4.5. A tiempo y en en su totalidad realizar el pago de los servicios del Contratista de acuerdo con las condiciones de la Solicitud. El Cliente paga el trabajo a más tardar días bancarios después de recibir una factura de pago del Contratista.
4.6. De ser necesario, proporcionar al Contratista la información necesaria para prestar el Servicio. El Contratista está obligado a notificar al Cliente la necesidad de proporcionar información.
4.7. Dentro de los días hábiles a partir de la fecha de recepción del certificado de aceptación de obra, enviar al Contratista un certificado de aceptación de obra firmado o una negativa motivada a aceptar la obra. En caso de negativa motivada del Cliente, las partes redactan un acta bilateral con una lista de incumplimientos del trabajo realizado con la tarea y un acuerdo adicional sobre el plazo para su eliminación. A falta de acto bilateral o denegación motivada, la obra se considera aceptada.
4.8. Designe un Representante Autorizado por su parte. Firmar actas de reuniones con el Contratista, a solicitud del Contratista. En caso de modificaciones y deseos, a petición del Contratista, proporcionar confirmación por escrito. Un representante autorizado debe estar disponible para consultas de lunes a viernes. A solicitud del Contratista, un representante autorizado del Cliente está obligado a acudir a la oficina del Contratista para consultas, aprobaciones y aceptación del trabajo. Nombre completo, número de teléfono y correo electrónico del representante autorizado: .
4.9. Asistir al Contratista durante la ejecución de los trabajos mediante consultas orales y escritas, dando explicaciones y brindando cualquier otra información adicional, que el Contratista pueda necesitar para realizar el trabajo previsto en este acuerdo.
El cliente tiene derecho:
4.10. Reciba asesoramiento de expertos en todos los temas relacionados con este proyecto.
4.11. Participar en el desarrollo de la documentación del proyecto (Anexo No. 1).
4.12. En cualquier momento, comprobar el avance y calidad de los trabajos realizados por el Contratista.
4.13. Proporcione comentarios a medida que avanza el proyecto.
4.14. Realizar propuestas encaminadas a obtener un mejor resultado. El Contratista tiene derecho a:
4.15. Determinar de forma independiente las etapas de trabajo y enviar al Cliente los certificados de aceptación de estos trabajos.
4.16. Si el Cliente se retrasa más de días en el cumplimiento de sus obligaciones, rescindir este acuerdo unilateralmente.
4.17. Si es imposible obtener el resultado requerido, el Contratista se compromete a devolver al Cliente los fondos por los cuales no se prestaron los servicios menos los gastados en el proyecto. Dinero, pero no más del % del presupuesto.
5. PROCEDIMIENTO DE ENTREGA Y ACEPTACIÓN DE SERVICIOS
5.1. Sujeto a la adecuada prestación de servicios de conformidad con este Acuerdo, el Cliente, dentro de los días siguientes a la fecha de recepción del Certificado de Prestación de Servicios, está obligado a firmarlo y enviarlo al Contratista o, dentro del mismo plazo, proporcionar una negativa motivada a aceptar los servicios.
5.2. En caso de negativa motivada por parte del Cliente, las partes redactan un acta bilateral con una lista de incumplimientos del trabajo realizado con las especificaciones técnicas, las modificaciones necesarias y un acuerdo adicional sobre el plazo para su finalización.
5.3. Si el Cliente no presenta una negativa motivada o un certificado de prestación del servicio firmado dentro de los días hábiles, el trabajo se considerará aceptado.
6. VIGENCIA DEL CONTRATO
6.1. El contrato entra en vigor desde el momento en que el Cliente paga el anticipo.
6.2. El Acuerdo es válido hasta que el Cliente y el Contratista cumplan plenamente con sus obligaciones, pero no más de días.
7. CANTIDAD Y PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LOS SERVICIOS
7.1. El costo de los servicios prestados en virtud de este acuerdo es de rublos.
7.2. El pago se realiza una sola vez de acuerdo con el Apéndice No. 1 de este acuerdo.
7.3. El pago por parte del Cliente de los Servicios se realiza transfiriendo fondos a la cuenta bancaria del Contratista. El pago sólo se permite sobre la base de una factura emitida por el Contratista.
7.4. Si se excede el volumen de trabajo especificado en el Apéndice No. 1, las partes redactan un acuerdo adicional a este acuerdo sobre el tiempo, costo y alcance del trabajo.
8. RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
8.1. En caso de interrupción del cronograma de trabajo por culpa del Cliente, el Contratista tiene derecho a reprogramar plan de calendario a su propia discreción.
8.2. El Contratista no garantiza Servicios absolutamente ininterrumpidos o libres de errores. El Contratista hace todos los esfuerzos y medidas razonables para evitarlo.
8.3. El Contratista no es responsable de los daños directos o indirectos causados al Cliente como resultado del uso o imposibilidad de usar los Servicios o incurridos como resultado de errores, omisiones, interrupciones en el trabajo, eliminación de archivos, defectos, retrasos en el trabajo o transferencia de datos, o cambios de funciones y otros motivos. El Contratista no garantiza la aceptación del correo del Cliente desde redes remotas, cuyo funcionamiento ha llevado a la inclusión de la dirección de dicha red en las listas para las cuales el programa de entrega de correo del Contratista no acepta correo.
8.4. El Contratista no es responsable de la calidad de los canales de comunicación públicos a través de los cuales se proporciona el acceso a los Servicios.
8.5. El cliente asume total responsabilidad y riesgos asociados con el uso de Internet y el contenido de texto ubicado en el sitio promocionado. El Contratista asume la obligación de realizar cambios en el sitio únicamente con el consentimiento del Cliente.
8.6. En los demás casos, si no se cumplen las obligaciones estipuladas en este acuerdo, las partes asumen la responsabilidad de acuerdo con la legislación vigente.
9. PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
9.1. Las disputas y desacuerdos que surjan durante la ejecución de este acuerdo se resuelven mediante negociaciones.
9.2. Si es imposible resolver las disputas mediante negociaciones, los desacuerdos se resuelven en los tribunales.
10. CIRCUNSTANCIAS DE FUERZA MAYOR
10.1. Ninguna de las Partes será responsable del incumplimiento o retraso en el cumplimiento de sus obligaciones si dicho incumplimiento o retraso en el cumplimiento es causado por circunstancias fuerza mayor, cuya ocurrencia las Partes no podrían conocer de antemano y cuya ocurrencia podría afectar el cumplimiento oportuno por parte de las Partes de sus obligaciones.
11. DISPOSICIONES FINALES
11.1. Cualquier cambio y adición a este acuerdo es válido sólo si se realiza por escrito.
11.2. Los anexos de este acuerdo constituyen su parte integral.
11.3. Este acuerdo ha sido redactado en dos copias, cada una con el mismo fuerza legal.
12. DOMICILIOS LEGALES Y DATOS BANCARIOS DE LAS PARTES
Cliente
Ejecutor Legal dirección: Dirección postal: INN: KPP: Banco: Efectivo/cuenta: Corresponsal/cuenta: BIC:
13. FIRMAS DE LAS PARTES
Cliente_________________
Artista _________________
Si una persona está absolutamente sana, siempre encontrará la oportunidad de ganar dinero. Con desarrollo tecnologías de la información Hay muchas maneras de resolver los problemas financieros. Hoy en día, incluso sin una educación de calidad, se pueden obtener buenos ingresos. Por ejemplo, cualquiera puede proporcionar servicios de información. Se trata de un área de negocio verdaderamente demandada y aún poco desarrollada.
¿Qué son los servicios de información?
En esencia, los servicios de información son acciones de sujetos encaminadas a transferir determinados datos a terceros por una determinada tarifa. En palabras simples: una persona está interesada en la respuesta a una pregunta específica. Puede obtener información comunicándose con una organización específica que brinde servicios de información. En este caso tendrás que pagar una determinada cantidad.
También existe el concepto de “producto de información”. Se trata de una recopilación de determinados datos que se distribuye mediante una tarifa.
¿Quién puede proporcionar servicios de información?
Hoy todo el mundo puede ganar dinero de esta manera. En algunas zonas ni siquiera es necesario educación especial. Los servicios de información son (ejemplo de vida real), cuando una persona común recopila una determinada base de datos de tableros de anuncios y distribuye la información obtenida a otras personas por una tarifa. Para este tipo de trabajo no es necesario tener educación más alta. Todo lo que necesitas hacer es dedicar un poco de tiempo a buscar la información necesaria.
Otro ejemplo: una persona graduada de la universidad especialidad jurídica. Pero, viviendo en una ciudad de provincias, encuentra trabajo bien pagado falla. Una excelente solución sería abrir una oficina donde se brindarán servicios de información. Esta es la ley federal ( individual) responderá a cuestiones controvertidas relacionadas con la jurisprudencia.
Cualquiera puede ganar dinero de esta manera de forma absolutamente legal. Lo principal es cumplimentar correctamente los documentos y contactar con la oficina de impuestos. Los servicios de información son el sistema tributario simplificado (sistema tributario simplificado). Esto significa que un individuo pagará tarifas mínimas al tesoro estatal.
Servicios de información en la especialidad.
Para empezar a ganar dinero de esta manera, necesitarás un mínimo de gastos. Inicialmente, deberá enviar documentos a oficina de impuestos, luego busca una habitación para alquilar. Etapa final- publicidad. Si haces todo correctamente, podrás empezar a ganar dinero durante el primer mes. La prestación de servicios de información de alta calidad en la especialidad es la clave del éxito. Tarde o temprano el boca a boca funcionará y el número de clientes empezará a aumentar
Cómo ganar dinero sin especialidad.
Los servicios de información son servicios que también implican el suministro de información recopilada ya preparada. Para empezar a ganar dinero, tendrás que dedicar un poco de tiempo a recopilar una determinada base de datos. Por ejemplo, hoy en día se demanda ganar dinero a través de la mediación. Un pequeño emprendedor encuentra una tienda online que vende un producto a un precio mínimo y lo ofrece a otros clientes con un margen de beneficio mínimo. Seguramente a estos intermediarios les interesará una base de datos que contenga todas las tiendas online con precios mínimos.
Los servicios de información son un trabajo bastante duro. Para ganar mucho dinero hay que trabajar mucho. Puede recopilar una base de datos de tablones de anuncios electrónicos, números de teléfono de clientes interesados en un producto en particular, correos electrónicos, etc.
Ganar dinero buscando y vendiendo información.
Hoy en día, todo el mundo puede ganar dinero en Internet proporcionando servicios de información. Esta es una manera fácil de obtener ingresos adicionales, sin embargo, requerirá tiempo e inversión mental. Muchos empresarios ganan bastante dinero porque saben cómo planificar adecuadamente su tiempo. Delega parte de su trabajo a otros. Así, por ejemplo, un empresario privado necesita encontrar un proveedor que ofrezca productos al por mayor un poco más baratos. Un hombre de negocios pide ayuda a una persona que brinda servicios de información. Él, a su vez, busca la información necesaria en Internet y recibe una recompensa por ello.
La ventaja es que no requiere conocimientos especiales. Los servicios de información son servicios que se pueden proporcionar sin salir de casa, justo al lado de su computadora. Solo necesita poder utilizar las capacidades de la World Wide Web.
¿Qué información es la más demandada en Internet?
Trabajar con bases de datos se considera el más relevante en la actualidad. Las personas que hacen negocios están interesadas en encontrar nuevos clientes. Cualquiera puede recopilar una base formada por un público objetivo. Estos podrían ser números de teléfono o direcciones de correo electrónico de clientes que podrían estar interesados en el producto que ofrece el empresario.
Debido a que las ventas se realizan activamente a través de Internet, también puede ser necesaria una base de proveedores mayoristas. Esta información puede dar un gran impulso a una nueva tienda online. Además, muchos hoy en día trabajan utilizando el sistema dropshipping (actuando como intermediario).
La publicación en tablones de anuncios electrónicos también tiene una gran demanda en la actualidad. Estos servicios de información requieren una cantidad considerable de tiempo. Este es un trabajo que los empresarios prefieren confiar a otros sin hacerlo ellos mismos. Algunas personas publican anuncios por error utilizando programas automáticos. Pero de esta manera es posible lograr muchos menos resultados.
Dónde encontrar clientes
En primer lugar, debes ofrecer tu ayuda a otros emprendedores. Tendrá que responder preguntas sobre los servicios de información con antelación. ¿Qué es esto? ¿Cómo ayudarán a hacer crecer su negocio? Vale la pena describir los servicios prestados de la manera más colorida posible para que el emprendedor quiera utilizarlos.
Incluso si no conoces a ningún empresario, siempre puedes encontrar clientes a través de Internet. Los intercambios de microservicios son extremadamente populares hoy en día. Aquí se demanda trabajo informativo. Lo único que tienes que hacer inicialmente es desarrollar una calificación de confianza. Para ello, las primeras semanas habrá que realizar trabajos a un coste reducido. Será posible aumentar las posibilidades de recibir un pedido rentable si el perfil está bien completado y hay críticas positivas.
Vender información en su propio sitio web
Los intercambios de servicios pueden ser un buen comienzo para quienes deciden ganar dinero con la información. Pero puedes volverte verdaderamente independiente y obtener muy buenos ingresos si presentas información en tu propio sitio web. Este método requerirá algo de esfuerzo. Primero tendrás que crear tu propio recurso con un tema específico relacionado con la información que se venderá en el futuro. podría estar cocinando varias técnicas artesanías, formas de ganar dinero online, etc.
Inicialmente, deberá invertir todos los esfuerzos en desarrollar el sitio y proporcionar información sobre él de forma gratuita. De esta forma, será posible reunir una gran audiencia que estará interesada en adquirir información adicional.
Hay incluso menos atajo, pero requiriendo costos financieros para etapa inicial. Puede vender información a través de sitios de otras personas pagando por publicidad.
Resumir
Los servicios de información pueden ser una gran oportunidad para ganar dinero en línea o mundo virtual. Pero cualquier trabajo requiere tiempo y esfuerzo. Y aquí no hay excepciones. En la etapa inicial, tendrá que trabajar duro para encontrar información que realmente interese a otros. Hay muchos datos en Internet. Simplemente no preste atención a la información que podría utilizarse para fines inapropiados. Habiendo tomado una decisión firme de ganar dinero brindando servicios, debe comunicarse con la oficina de impuestos y completar todos los documentos relevantes. Esto le ayudará a evitar problemas legales.
Muestras gratuitas de páginas web de reclamaciones, quejas, contratos, etc.
ACUERDO
prestación de servicios de información en una persona que actúa sobre la base, en lo sucesivo denominada " Ejecutor", por un lado, y en la persona que actúa sobre la base de, en adelante, " Cliente", por otra parte, en adelante denominadas las "Partes", han celebrado este acuerdo, en adelante " Acuerdo”, sobre lo siguiente:1. OBJETO DEL ACUERDO
1.1. El Contratista se compromete a proporcionar al Cliente acceso a las siguientes bases de datos (DB): en el recurso de Internet en la dirección: en línea (en adelante, "servicios"), y al Cliente a pagar por estos servicios.
1.2. Para brindar los servicios previstos en la cláusula 1.1 de este acuerdo, el Contratista se compromete a proporcionar al Cliente un nombre de usuario y contraseña para acceder a la base de datos (en adelante, "credenciales").
1.3. El Contratista brinda servicios al Cliente desde la fecha de recepción de los fondos del Cliente en la cuenta bancaria del Contratista.
2. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES
2.1. Derechos y obligaciones del Contratista:
2.1.1. El Contratista se compromete, a más tardar en días hábiles, a completar el trabajo de registrar al Cliente para trabajar con la base de datos y proporcionarle las credenciales para acceder a la base de datos especificada en la cláusula 1.1 del Acuerdo.
2.1.2. El Contratista envía una notificación sobre la posibilidad de trabajar con la base de datos y las credenciales al Cliente por correo electrónico a la dirección de correo electrónico especificada por el Cliente en el Acuerdo.
2.1.3. El Contratista está obligado a proporcionar al Cliente acceso en línea durante al menos 96 horas a la semana.
2.1.4. El Contratista se compromete al máximo poco tiempo eliminar las interrupciones en el funcionamiento del servidor asociadas con los cambios especificaciones técnicas trabajo y otros motivos dependiendo del Contratista.
2.1.5. El Contratista tiene derecho a excluir al Cliente de la lista de usuarios de la base de datos, dejar de prestarle servicios y rescindir el contrato unilateralmente sin compensación por las pérdidas del Cliente si el Cliente ha violado los términos de las cláusulas 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 del contrato. En este caso, el contrato se considerará resuelto a partir de la fecha en que el Contratista envíe un aviso de resolución del Contrato por correo electrónico o carta.
2.2. Derechos y obligaciones del Cliente:
2.2.1. El Cliente se compromete a no reproducir materiales informativos recibidos en virtud de este acuerdo sin el permiso por escrito del Contratista.
2.2.2. El Cliente se compromete a no transferir a terceros la contraseña recibida para el derecho a trabajar con la base de datos sin el consentimiento por escrito del Contratista.
2.2.3. El Cliente se compromete a pagar la factura del Contratista dentro de los días hábiles siguientes a la fecha de la factura.
2.2.4. Si las direcciones legales y de correo electrónico cambian, el Cliente se compromete a notificarlo inmediatamente al Contratista, de lo contrario los mensajes se enviarán a la dirección anterior.
2.2.5. El Cliente tiene derecho a una sustitución gratuita de su contraseña en caso de pérdida y/o uso por parte de terceros contra su voluntad.
3. COSTO DE LOS SERVICIOS Y PROCEDIMIENTO DE PAGO
3.1. El costo de los servicios en virtud de este acuerdo es de rublos, incluido el IVA del 18% en rublos.
3.2. El Cliente realiza un pago por adelantado por el monto del 100% del costo del servicio con base en la factura emitida por el Contratista a más tardar días hábiles a partir de la fecha de recepción de la factura.
3.3. La fecha de pago del servicio por parte del Cliente es la fecha de recepción de los fondos en la cuenta bancaria del Contratista.
3.4. El Contratista garantiza que el importe del pago se mantendrá inalterado durante toda la vigencia del contrato.
4. PROCEDIMIENTO DE ENTREGA Y ACEPTACIÓN
4.1. El período para la prestación de servicios en virtud del Acuerdo es el período que comienza desde la fecha de recepción de fondos en la cuenta corriente del Contratista y finaliza en 2016.
4.2. Al finalizar el plazo de prestación del servicio, el Contratista, dentro de los días hábiles, envía al Cliente un certificado de aceptación y una factura, emitida de acuerdo con los requisitos de la legislación vigente.
4.2. El Cliente, dentro de los días hábiles siguientes a la fecha de recepción del certificado de aceptación, está obligado a proporcionar al Contratista un certificado firmado o una negativa motivada a firmarlo. Si el Cliente no cumple con esta condición, las obligaciones del Contratista para con el Cliente en virtud de este Acuerdo se considerarán cumplidas en su totalidad y el certificado de aceptación se considerará debidamente ejecutado.
5. CONDICIONES CONDICIONALES DEL ACUERDO
5.1. Las partes se comprometen a garantizar la confidencialidad de las credenciales del Cliente para acceder a la base de datos.
5.2. Cada una de las Partes se compromete a no revelar por ningún medio (poner a disposición de terceros, excepto en los casos en que terceros tengan la autoridad correspondiente en virtud de instrucciones directas de la ley) información confidencial de la otra Parte a la que tuvo acceso cuando al concluir este Acuerdo y durante la ejecución de las obligaciones derivadas del Acuerdo. Esta condición del contrato continúa aplicándose después de la expiración del contrato.
6. RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
6.1. El Contratista no es responsable de los daños de cualquier tipo sufridos por el Cliente debido a la divulgación de sus credenciales por parte de este último. El Contratista no es responsable de la violación de la confidencialidad de las credenciales del Cliente causada por el acceso irrestricto a las comunicaciones del Cliente.
6.2. El Contratista no es responsable de la calidad de las líneas de comunicación del Cliente, así como de las interrupciones en la prestación de los servicios causadas por la acción o inacción de terceros y/o la inoperancia de los canales de transporte e información ubicados fuera de los propios recursos del Contratista, así como así como las reparaciones necesarias y/o reemplazo de equipos y software Artista, incluso en circunstancias de emergencia.
6.3. El Contratista no es responsable de las violaciones por parte del Cliente de los derechos de terceros.
6.4. El Contratista no es responsable de la pérdida de beneficios y del lucro cesante, así como de las pérdidas indirectas sufridas por el Cliente por el uso o no uso de los servicios del Contratista en virtud de este acuerdo.
7. FUERZA MAYOR
7.1. Las Partes quedan exentas de responsabilidad por el incumplimiento parcial o total de las obligaciones derivadas de este Acuerdo si este incumplimiento fue consecuencia de circunstancias de fuerza mayor que surgieron en el territorio de ejecución de este Acuerdo después de su celebración, o si el incumplimiento de las obligaciones por parte de la Partes en virtud del Acuerdo fue consecuencia de acontecimientos de naturaleza extraordinaria que las Partes no podrían haber previsto ni evitado mediante medidas razonables.
7.2. Las circunstancias de fuerza mayor incluyen eventos en los que la Parte no puede influir y de cuya ocurrencia no es responsable, tales como: guerra, levantamiento, terremoto, inundación, incendio o fenómenos similares, huelga, regulaciones gubernamentales, órdenes (decretos) agencias gubernamentales(Presidente de la Federación de Rusia), leyes y otros documentos de las autoridades competentes adoptados después de la firma de este Acuerdo y que hagan imposible el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Acuerdo, así como las acciones de los órganos estatales o municipales y sus representantes que impidan el cumplimiento de los términos del Acuerdo y otras circunstancias imprevistas, incluido un problema con la red eléctrica de la ciudad.
7.3. La Parte que alega circunstancias de fuerza mayor está obligada a informar a la otra Parte sobre la ocurrencia de tales circunstancias por escrito, adjuntando copias de los documentos pertinentes. La información debe contener datos sobre la naturaleza de las circunstancias, así como una evaluación de su impacto en el cumplimiento por parte de la Parte de sus obligaciones en virtud de este Acuerdo y sobre el período de cumplimiento de las obligaciones.
7.4. En caso de circunstancias de fuerza mayor, el plazo para cumplir con las obligaciones derivadas de este Acuerdo se pospone en proporción al tiempo durante el cual se aplican dichas circunstancias y sus consecuencias.
7.5. Si las circunstancias de fuerza mayor persisten durante más de 3 meses, este Acuerdo se considera rescindido sin ninguna obligación mutua.
8. PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
8.1. En caso de conflicto entre los términos o disposiciones de este acuerdo y los apéndices y/o acuerdos adicionales, prevalecerán los términos y condiciones contenidos en los apéndices y/o acuerdos adicionales de este acuerdo.
8.2. En todas las cuestiones no reguladas por este acuerdo, las Partes se regirán por la legislación vigente de la Federación de Rusia.
8.3. Todas las disputas que puedan surgir de este acuerdo o en relación con él, las Partes intentarán resolverlas mediante negociaciones. Si las Partes no llegan a un acuerdo sobre tema controversial, acuden al Tribunal Arbitral de la ciudad luego de cumplir con el trámite de reclamación. El plazo para la consideración de reclamaciones es de días.
9. DISPOSICIONES FINALES
9.1. Este acuerdo entra en vigor a partir de la fecha de su firma y es válido hasta su total ejecución por las Partes.
9.2. Este acuerdo puede rescindirse ya sea por mutuo acuerdo de las Partes o unilateralmente de conformidad con la cláusula 2.1.5 del acuerdo.
9.3. Este contrato podrá ser rescindido por el Contratista unilateralmente si el Cliente retrasa los plazos de pago establecidos en la cláusula 3.2 del contrato por más de días naturales. En este caso, el contrato se considera rescindido al vencimiento del período especificado.
9.4. Ninguna de las Partes tiene derecho a transferir sus derechos y obligaciones en virtud de este acuerdo a un tercero sin el consentimiento por escrito de la otra Parte.
9.5. Cualquier cambio y adición a este acuerdo es válido, siempre que se realice por escrito y esté firmado por las Partes, sea parte integral del mismo y esté sujeto a todas las disposiciones aplicables al acuerdo.
9.6. Las Partes se notificarán mutuamente por escrito en el plazo de un día los cambios de dirección y datos bancarios.
9.7. Cualquier notificación que, de conformidad con este acuerdo, una Parte envíe a la otra, se enviará en forma de carta certificada o telegrama a la dirección de la otra Parte especificada en el apartado 10 de este acuerdo, con confirmación obligatoria de recepción de la misma. notificación de la otra Parte. Las notificaciones urgentes podrán enviarse por otro medio que proporcione confirmación del hecho y fecha de recepción (por fax, correo electrónico).
9.8. El presente acuerdo se redacta en dos ejemplares de igual fuerza legal, uno para cada una de las Partes.
10. DIRECCIÓN LEGAL Y DATOS BANCARIOS DE LAS PARTES
Ejecutor
Cliente Legal dirección: Dirección postal: INN: KPP: Banco: Efectivo/cuenta: Corresponsal/cuenta: BIC:
11. FIRMAS DE LAS PARTES
Artista _________________
Cliente_________________
Acuerdo sobre prestación de servicios en el campo de las tecnologías de la información.
№ _____________
Moscú "___" ________ 20__
LLC "_________"), en adelante denominada el "Contratista", representada por Director general __________, actuando sobre la base de la Carta, por un lado, y
LLC "_________", en lo sucesivo denominado el "Cliente", representada por el Director General _______________________, actuando sobre la base del Estatuto, por otro lado, celebró este Acuerdo (en lo sucesivo, el "Acuerdo") de la siguiente manera :
1. OBJETO DEL ACUERDO
1.1. Según este Acuerdo, el Contratista se compromete a proporcionar al Cliente, por sí mismo o mediante la contratación de terceros, los servicios de tecnología de la información necesarios para que el Cliente lleve a cabo las actividades de la Oficina Central y sus restaurantes, y el Cliente se compromete a pagar por los servicios prestados por el Contratista.
1.2. El Contratista presta servicios en las siguientes áreas:
1.2.1. servicios de consultoría sobre la operación y mantenimiento de los sistemas de información del Cliente;
1.2.2. servicios de consultoría sobre la construcción de arquitectura de sistemas y desarrollo de tecnologías de la información del Cliente;
1.2.3. Servicios de consultoría encaminados a brindar servicios de comunicación a la Oficina Central del Cliente y restaurantes.
1.2.4. Servicios de consultoría destinados a asegurar la puesta en marcha de sistemas de información en nuevas instalaciones y en instalaciones existentes.
1.2.5. Servicios de consultoría en materia de información y soporte técnico de sistemas de información.
1.3. Lista llena Los servicios prestados por el Contratista y su costo se detallan en el Apéndice No. 1.
1.4. Si es necesario que el Contratista proporcione al Cliente servicios adicionales no especificados en este Acuerdo, las Partes firman un Acuerdo Adicional a este Acuerdo, que define los servicios a proporcionar, el procedimiento y los términos para su prestación, el procedimiento, los términos. y monto del pago. Todos los Acuerdos Adicionales firmados por las Partes serán partes integrales de este Acuerdo.
2. OBLIGACIONES DE LAS PARTES DEL ACUERDO
2.1. El Contratista se compromete:
2.1.1. proporcionar servicios bajo este acuerdo de manera oportuna y en su totalidad;
2.1.2. proporcionar al Cliente Certificados de Prestación de Servicios;
2.1.3. no utilizar la información proporcionada por el Cliente para fines no relacionados con el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de este Acuerdo;
2.1.4. informar inmediatamente al Cliente sobre la imposibilidad de cumplir con las obligaciones derivadas del Acuerdo.
2.2. El cliente se compromete:
2.2.1. pagar de manera oportuna y en su totalidad los servicios prestados por el Contratista en virtud de este Acuerdo;
2.2.2. aceptar oportunamente los resultados de los servicios prestados;
2.2.3. crear condiciones para que el Contratista proporcione los servicios de manera oportuna y completa, proporcionar, a solicitud del Contratista, aclaraciones y explicaciones de forma oral y escrita;
2.2.4. a solicitud del Contratista, el Cliente se compromete (si es técnicamente posible) a proporcionar al Contratista (los empleados del Contratista) vehículos para que el Contratista cumpla con sus obligaciones en virtud de este Acuerdo.
3. PROCEDIMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
3.1 El hecho de la prestación de servicios en virtud de este Acuerdo se confirma mediante el Certificado de Prestación de Servicios, preparado por el Contratista mensualmente y firmado por las Partes del Acuerdo.
El Cliente está obligado a firmar el Certificado de Prestación de Servicios, enviar una copia firmada al Contratista dentro de los 5 (cinco) días a partir de la fecha de presentación de este Certificado por parte del Contratista, o presentar una negativa motivada a firmar el Certificado.
Si el Cliente no envía una copia firmada del Certificado al Contratista dentro del período especificado (o una negativa motivada a firmar el Certificado), los servicios se considerarán prestados por el Contratista correctamente y sujetos a pago.
4. PRECIO DEL CONTRATO Y PROCEDIMIENTO DE PAGO
4.1. El costo de los servicios prestados por el Contratista durante un mes se determina con base en el costo de los servicios especificado en el Apéndice No. 1 de este acuerdo y se indica en el Certificado de prestación de servicios del mes firmado por las Partes.
4.2. Si aumenta el número de restaurantes y empleados en la Oficina Central a los que el Contratista presta servicios, la remuneración del Contratista está sujeta a revisión. El costo modificado de los servicios está sujeto a la aprobación de las Partes mediante la elaboración de un Acuerdo separado de este Acuerdo.
4.3. El pago de los servicios prestados en virtud del Acuerdo se realiza mensualmente, en un plazo no mayor a 15 (quince) días a partir de la fecha de firma por las Partes del Certificado de prestación de servicios del mes.
5. RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES DEL ACUERDO
5.1. En caso de incumplimiento o cumplimiento indebido de las obligaciones derivadas del Acuerdo, las Partes serán responsables de conformidad con la legislación vigente y el Acuerdo.
5.2. En caso de retraso por parte del Cliente en el pago de la remuneración al Contratista, el Cliente está obligado, previa solicitud por escrito del Contratista, a pagarle una multa del 0,1% del importe atrasado por cada día de retraso.
5.3. Las Partes no son responsables del incumplimiento o cumplimiento inadecuado de sus obligaciones en virtud del Acuerdo si dicho incumplimiento o cumplimiento inadecuado fue el resultado de circunstancias de fuerza mayor más allá del control razonable de las Partes (circunstancias de fuerza mayor), incluidos desastres naturales, guerras, conflictos armados, disturbios, etc.
En caso de que concurran circunstancias de fuerza mayor, la Parte que no cumpla con este Acuerdo debido a la ocurrencia de estas circunstancias estará obligada, dentro de los 5 (cinco) días calendario siguientes al inicio de su vigencia, a notificar por escrito a la otra Parte. de la ocurrencia de circunstancias de fuerza mayor, así como de su terminación; de lo contrario, esta Parte pierde el derecho de referirse a tales circunstancias como base para la exención de responsabilidad.
5.4. Las Partes son responsables de la divulgación de información confidencial de la otra Parte que hayan conocido en relación con la ejecución de este Acuerdo por el monto de las pérdidas sufridas por la otra Parte en relación con la divulgación de dicha información.
6. PROCEDIMIENTO DE CAMBIO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO
6.1. El Acuerdo podrá modificarse o rescindirse por mutuo acuerdo de las Partes mediante la celebración del Acuerdo Adicional correspondiente.
6.2. El contrato podrá modificarse o rescindirse en otros casos previstos por la legislación vigente de la Federación de Rusia.
7. VIGENCIA DEL CONTRATO
7.1. El Acuerdo entra en vigor tras la firma de las Partes y es válido hasta el año ______.
8. RESOLUCIÓN DE DISPUTAS
8.1. Todas las disputas y desacuerdos entre las Partes que surjan del Acuerdo, si las Partes no las resuelven mediante negociaciones, se remiten al Tribunal de Arbitraje de Moscú.
9. OTRAS CONDICIONES
9.1. Cualquier información sobre la situación comercial y/o financiera de las Partes y/o los términos de este Acuerdo se considera confidencial y no está sujeta a divulgación.
9.2. Todos los anexos de este Acuerdo están redactados por escrito, son parte integral del mismo y están firmados por ambas Partes.
9.3. Cualquier cambio y adición a este Acuerdo adquiere fuerza legal si se realiza por escrito y está firmado por representantes autorizados de ambas Partes.
9.4. Las partes están obligadas a comunicarse inmediatamente sobre cualquier cambio en los datos postales y de pago, nombre y forma jurídica, cambio de responsables autorizados, etc. Se consideran cumplimiento adecuado de las obligaciones las acciones realizadas en direcciones y cuentas antiguas antes de recibir la notificación de sus cambios.
9.5. Al resolver todas las cuestiones no previstas específicamente en este Acuerdo, las partes se guiarán por la legislación vigente de la Federación de Rusia.
10. DIRECCIÓN LEGAL Y DETALLES DE LAS PARTES
para servicios de información en una persona que actúa sobre la base, en lo sucesivo denominada " Ejecutor", por un lado, y en la persona que actúa sobre la base de, en adelante, " Cliente", por otra parte, en adelante denominadas las "Partes", han celebrado este acuerdo, en adelante " Acuerdo”, sobre lo siguiente:1. OBJETO DEL ACUERDO
1.1. El Cliente instruye, y el Contratista acepta, la prestación de servicios de información utilizando Sistemas propiedad del Cliente, según lo dispuesto en la Sección 2 de este Acuerdo, de acuerdo con la siguiente lista: .
1.2. El Cliente no tiene derecho a distribuir comercialmente la información que se le ha proporcionado sin el permiso por escrito del Contratista o de la Organización.
2. PROCEDIMIENTO DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN
2.1. El Contratista comienza a brindar servicios de información utilizando el Sistema después de que proporciona la tarjeta (hoja) de registro original con un número correspondiente al número del Sistema.
2.2. Los servicios de información incluyen:
- suministro y reposición del Catálogo de Documentos del Cliente dentro del volumen recibido de la Organización al Contratista;
- proporcionar información de acuerdo con la solicitud del Cliente;
- asegurar que el Cliente reciba información;
- brindando al Cliente la oportunidad de recibir consultas por teléfono y en la oficina del Contratista sobre el funcionamiento del Sistema.
2.3. El cliente tiene derecho a elegir documentos durante el suministro de información actual.
2.4. El cliente tiene derecho a recibir información actualizada al menos con menor frecuencia.
2.5. Los servicios de información se pueden organizar en forma de servicios según el Catálogo o servicios de suscripción (en forma de solicitud estándar).
2.5.1. En el caso de atender al Cliente utilizando el Catálogo, el Cliente selecciona y recibe la información que necesita.
2.5.2. En el caso de servicios de suscripción, el Cliente recibe información de acuerdo con la reposición completa del Catálogo del Sistema.
2.6. El Cliente se compromete a acordar con el Contratista tiempo exacto entrega de información, garantizar la disponibilidad de los medios técnicos y el acceso sin obstáculos al Sistema en el momento acordado en caso de entrega de información por parte del mensajero del Contratista.
3. PROCEDIMIENTO DE USO Y TRANSFERENCIA DE SISTEMAS ACOMPAÑADOS
3.1. El Sistema (versión de red del Sistema) contiene protección de software contra copias no autorizadas y solo está operativo en una computadora ( red local), Contratista registrado.
3.2. El Cliente tiene derecho a transferir el Sistema (versión de red del Sistema) a otra computadora (red local). El Contratista está obligado, a solicitud del Cliente, a volver a registrar la computadora (red local) en la que se utiliza el Sistema.
3.3. El Cliente no tiene derecho a utilizar un Sistema en dos o más computadoras simultáneamente. El Cliente no tiene derecho a utilizar la versión de red del Sistema en dos redes locales simultáneamente y/o utilizarlo simultáneamente en más estaciones de trabajo de la red local que las especificadas para esta versión.
3.4. El Cliente tiene derecho a transferir el Sistema a un tercero.
3.5. Después de la transferencia del Sistema, el Cliente está obligado a proporcionar al Contratista dentro de los diez días copias de los documentos que confirman el hecho de la transferencia, a saber: una copia del Acuerdo, una copia del Certificado de Aceptación o copias de la Factura. y Orden de Pago con el sello del banco. En ausencia de documentos que confirmen la transferencia, el Contratista no atenderá al nuevo usuario.
3.6. Después de que el Cliente transfiere el Sistema a un tercero, todas las obligaciones del Contratista para con el Cliente con respecto a los servicios de información dejan de ser válidas.
4. COSTO DE LOS SERVICIOS Y PROCEDIMIENTO DE PAGO
4.1. La base para los pagos de un mes calendario es la Factura que el Contratista proporciona al Cliente al final de cada mes. La factura incluye el pago de los servicios prestados por el Contratista durante el mes según la lista de precios de ese mes.
4.2. El Cliente se compromete a pagar los servicios de información dentro de los días siguientes a la fecha de recepción de la Factura.
4.3. En caso de retraso en el pago de la Factura, el Cliente deberá pagar una penalización del % del importe total del pago vencido por cada día de retraso. El período de pago está determinado por la fecha de publicación de los documentos de pago a través del banco del Cliente.
4.4. El Contratista tiene derecho a cambiar unilateralmente el esquema de pago de los servicios de información en virtud de este Acuerdo, incluida la introducción del pago anticipado de los servicios, notificando al Cliente días antes de introducir los cambios.
5. VIGENCIA DEL CONTRATO
5.1. Este Acuerdo se celebra para el período comprendido entre "" 2019 y "" 2019.
5.2. Este Acuerdo podrá prorrogarse al vencimiento por consentimiento mutuo de las partes.
6. RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
6.1. Por incumplimiento o cumplimiento inadecuado de las obligaciones derivadas de este Acuerdo, el Contratista y el Cliente asumen la responsabilidad de la propiedad de acuerdo con la legislación vigente de la Federación de Rusia.
6.2. Si el Cliente tiene reclamos justificados contra el Sistema con respecto a la falta de confiabilidad de la información incluida y el funcionamiento incorrecto del software, el Cliente tendrá derecho a exigir la terminación anticipada de este Acuerdo. En este caso, el Contratista estará obligado, dentro del plazo a partir de la fecha de recepción de la Justificación de las deficiencias identificadas en el funcionamiento del Sistema y del Aviso oficial de terminación del Contrato, a pagar al Cliente una multa dentro de los montos transferidos por el Cliente para soporte informativo del Sistema durante los meses anteriores al momento en que surge el reclamo del Cliente. Después de la rescisión del Acuerdo y el pago de la multa por parte del Contratista, el Cliente pierde todos los derechos de uso de los Sistemas.
6.3. Si el Cliente viola las condiciones de pago de los servicios de información, el Contratista tiene derecho a rescindir el soporte de información notificándolo al Cliente con antelación.
6.4. En caso de violación por parte del Cliente de la cláusula 1.2 del Acuerdo, incluso al publicar información proporcionada por el Contratista, publicarla en forma de colección, distribuirla en forma de su propia base de datos o a través de redes de telecomunicaciones, o en cualquier otro manera sin permiso por escrito, el Contratista tiene el derecho de rescindir este Acuerdo anticipadamente.
7. CONDICIONES ESPECIALES
7.1. La lista de precios para el siguiente mes calendario se puede proporcionar al Cliente previa solicitud en la oficina del Contratista o por fax a partir de la fecha del mes actual.
7.2. El Cliente tiene derecho a rechazar los servicios de información proporcionados por el Contratista antes de la expiración del Acuerdo.
7.3. Los servicios de información cancelados podrán ser reanudados por el Contratista durante el período de vigencia de este Acuerdo, en las mismas condiciones, a solicitud del Cliente.
7.4. El Contratista tiene derecho a transferir todos los derechos y obligaciones en virtud de este Acuerdo a otro distribuidor oficial Organizaciones que notifiquen al Cliente días antes de la transferencia.
7.5. En todos los casos en que se indiquen plazos en el presente Acuerdo, se entenderán días hábiles oficiales y meses, meses naturales completos.
7.6. Si, debido a las características técnicas de un Sistema en particular, alguna de las condiciones de este Acuerdo no se puede cumplir, entonces estas condiciones y la responsabilidad por el incumplimiento de estas condiciones, si corresponde, se consideran ineficaces en relación con este Sistema.
8. DIRECCIÓN LEGAL Y DATOS BANCARIOS DE LAS PARTES
Ejecutor
Cliente Legal dirección: Dirección postal: INN: KPP: Banco: Efectivo/cuenta: Corresponsal/cuenta: BIC:
9. FIRMAS DE LAS PARTES
Artista _________________
Cliente_________________
Tenga en cuenta que el contrato de servicio fue redactado y verificado por abogados y es ejemplar y puede modificarse teniendo en cuenta las condiciones específicas de la transacción; La administración del sitio no es responsable de la validez de este acuerdo, ni de su cumplimiento con los requisitos de la legislación de la Federación de Rusia.