1. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
1.1. Διεύθυνση URL του Πελάτη - οποιαδήποτε διεύθυνση Διαδικτύου που περιλαμβάνει το πλήρες όνομα τομέα του Πελάτη: (ανεξάρτητα από πρωτόκολλα και άλλα στοιχεία της διεύθυνσης URL).
1.2. Σύστημα αναζήτησης – Yandex (yandex.ru) και Google (google.ru). Ορισμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις, όροι που προβλέπονται στη Συμφωνία σε σχέση με το Σύστημα Αναζήτησης θεωρούνται ξεχωριστά δικαιώματα και υποχρεώσεις, προϋποθέσεις σε σχέση με καθεμία από τις καθορισμένες μηχανές αναζήτησης, σαν να είχε συναφθεί χωριστή συμφωνία σε σχέση με κάθε αναζήτηση συστήματα, εκτός εάν ρητά αναφέρεται διαφορετικά από το περιεχόμενο ή την ουσία της Συμφωνίας·
1.3. Πρώτη σελίδα – Διαδικτυακή σελίδα της μηχανής αναζήτησης, που περιέχει τα πρώτα 10 αποτελέσματα αναζήτησης για το ερώτημα αναζήτησης του χρήστη του Διαδικτύου.
1.4. Περιεχόμενο – το περιεχόμενο μιας σελίδας ιστότοπου ή/και ολόκληρου του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, άλλων αντικειμένων, καθώς και κώδικας προγράμματος (διάταξη html).
1.5. Λέξεις κλειδιά – λέξεις και φράσεις που έχουν συμφωνηθεί από τα μέρη στο Παράρτημα Αρ. 1 της Συμφωνίας. "Λέξεις-κλειδιά" εφεξής, εκτός εάν αναφέρεται ρητά διαφορετικά, σημαίνει τόσο κάθε μεμονωμένη λέξη-κλειδί ή φράση που συμφωνείται στο Παράρτημα Αρ. 1, όσο και όλες μαζί.
1.6. Προώθηση (προώθηση μηχανής αναζήτησης) - τυχόν ενέργειες (υπηρεσίες) του Αναδόχου που θεωρεί απαραίτητες, περιλαμβανομένων. από εκείνα που προβλέπονται στη Συμφωνία, με στόχο τη δημιουργία συνθηκών για την πρωταρχική επίτευξη του στόχου που καθορίζεται στην παράγραφο 2.2 της Συμφωνίας·
1.7. Ονομαστική περίοδος προώθησης – η περίοδος που υποτίθεται ότι απαιτείται για να φτάσει το URL του πελάτη κατά % Λέξεις-κλειδιάστην πρώτη σελίδα της μηχανής αναζήτησης.
1.8. Υποστήριξη – οποιεσδήποτε ενέργειες (υπηρεσίες) του Αναδόχου θεωρεί απαραίτητες, περιλαμβανομένων. από αυτά που προβλέπονται στη Συμφωνία, με στόχο τη διατήρηση των συνθηκών για τη συνεχή επίτευξη του στόχου που προβλέπεται στην ενότητα 2.2 της συμφωνίας·
1.9. Ημερομηνία έναρξης της προσφοράς - η ημερομηνία κατά την οποία όλα όσα αναφέρονται παρακάτω έχουν ολοκληρωθεί σε σχέση με όλες τις Λέξεις-κλειδιά: η Συμφωνία έχει υπογραφεί, η πληρωμή έχει γίνει στο ποσό που συμφωνήθηκε στο Παράρτημα Νο. 2, που καθορίζεται στην ρήτρα 5.1 της Συμφωνίας, ο Πελάτης έχει παράσχει στον Ανάδοχο πρόσβαση ftp στον ιστότοπο (εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά) που έχει συμφωνηθεί με τον Ανάδοχο).
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
2.1. Σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να εκτελέσει εργασίες για τη βελτιστοποίηση της τοποθεσίας/τοποθεσίες και την παράδοση των αποτελεσμάτων της εργασίας στον Πελάτη, και ο Πελάτης αναλαμβάνει να αποδεχθεί τα αποτελέσματα της εργασίας και να πληρώσει για αυτά με τον τρόπο που καθορίζονται με την παρούσα συμφωνία.
2.2. Ο τύπος, ο όγκος, ο χρόνος και το κόστος εκτέλεσης της εργασίας συμφωνούνται από τον Πελάτη και τον Ανάδοχο στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης.
2.3. Τα μέρη συμφωνούν ότι ένας σύνδεσμος προς τον Ανάδοχο θα τοποθετηθεί στις σελίδες του ιστότοπου με έναν σύνδεσμο προς τον ιστότοπο του Αναδόχου.
3. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
3.1. Ο ανάδοχος εγγυάται την ποιότητα των εργασιών που εκτελούνται. Εάν, μετά την αποδοχή του έργου που εκτελείται από τον Ανάδοχο, διαπιστωθεί ελάττωμα, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να το εξαλείψει σε μέρος των εργασιών που εκτελούνται από αυτόν. Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για την απώλεια πληροφοριών και τη ζημία που προκαλείται κατά τη λειτουργία των εργασιών που εκτελούνται με υπαιτιότητα του Πελάτη ή τρίτων. Ο Ανάδοχος εγγυάται την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που του παρέχονται από τον Πελάτη για την εκτέλεση των εργασιών.
4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ
4.1. Ο Ανάδοχος και ο Πελάτης δεσμεύονται να μην αποκαλύψουν σε τρίτους το περιεχόμενο της παρούσας Σύμβασης ή οποιουδήποτε μέρους της, καθώς και άλλες πληροφορίες που παρέχονται ή λαμβάνονται από τον Πελάτη ή τον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια των εργασιών στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας.
Ο ερμηνευτής είναι υποχρεωμένος:
4.2. Εκτελέστε τις εργασίες που καθορίζονται στη Σύμβαση και στις Πρόσθετες Συμβάσεις και μεταφέρετε στον Πελάτη τα αποτελέσματα της εργασίας που εκτελείται σε μηνιαία βάση με τη μορφή αναφορών.
4.3. Τηρείτε τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των εργασιών που καθορίζονται στη Σύμβαση και στα Παραρτήματα. Το έργο θεωρείται ολοκληρωμένο εάν οι υποχρεώσεις του Αναδόχου εκπληρώθηκαν εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην Πρόσθετη Σύμβαση (βάσει της έκθεσης που υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο).
4.4. Παρέχετε στον Πελάτη την ευκαιρία να ελέγξει την πρόοδο της εργασίας βάσει της παρούσας Συμφωνίας.
Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος:
4.5. Στην ώρα τους και μέσα σε πλήρηνα πραγματοποιήσει πληρωμή για τις υπηρεσίες του Αναδόχου σύμφωνα με τους όρους της Αίτησης. Ο Πελάτης πληρώνει για την εργασία το αργότερο εντός τραπεζικών ημερών από την παραλαβή τιμολογίου πληρωμής από τον Ανάδοχο.
4.6. Εάν είναι απαραίτητο, παρέχετε στον Ανάδοχο τις απαραίτητες πληροφορίες για την παροχή της Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στον Πελάτη την ανάγκη παροχής πληροφοριών.
4.7. Εντός εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του πιστοποιητικού αποδοχής εργασιών, αποστείλετε στον Ανάδοχο υπογεγραμμένο πιστοποιητικό αποδοχής εργασιών ή αιτιολογημένη άρνηση αποδοχής του έργου. Σε περίπτωση αιτιολογημένης άρνησης από τον Πελάτη, τα μέρη συντάσσουν διμερή πράξη με κατάλογο μη συμμόρφωσης της εργασίας που εκτελέστηκε με την εργασία και πρόσθετη συμφωνία σχετικά με την προθεσμία για την εξάλειψή τους. Ελλείψει διμερούς πράξης ή αιτιολογημένης άρνησης, η εργασία θεωρείται αποδεκτή.
4.8. Ορίστε έναν Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο από την πλευρά σας. Υπογραφή πρακτικών συναντήσεων με τον Ανάδοχο, κατόπιν αιτήματος του Αναδόχου. Σε περίπτωση τροποποιήσεων και επιθυμιών, κατόπιν αιτήματος του Αναδόχου, να παρέχεται γραπτή επιβεβαίωση. Ένας εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος πρέπει να είναι διαθέσιμος για διαβούλευση τις καθημερινές. Κατόπιν αιτήματος του Αναδόχου, εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του Πελάτη υποχρεούται να προσέλθει στο γραφείο του Αναδόχου για διαβουλεύσεις, εγκρίσεις και αποδοχή εργασιών. Πλήρες όνομα, αριθμός τηλεφώνου και e-mail του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου: .
4.9. Βοηθήστε τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση των εργασιών μέσω προφορικών και γραπτών διαβουλεύσεων, δίνοντας εξηγήσεις και παρέχοντας οποιαδήποτε άλλη Επιπλέον πληροφορίες, που μπορεί να χρειαστεί ο Ανάδοχος για την εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση.
Ο πελάτης έχει το δικαίωμα:
4.10. Λάβετε συμβουλές από ειδικούς για όλα τα θέματα που σχετίζονται με αυτό το έργο.
4.11. Συμμετοχή στην ανάπτυξη της τεκμηρίωσης του έργου (Παράρτημα Αρ. 1).
4.12. Ελέγχετε ανά πάσα στιγμή την πρόοδο και την ποιότητα των εργασιών που εκτελούνται από τον Ανάδοχο.
4.13. Δώστε σχόλια καθώς προχωρά το έργο.
4.14. Υποβολή προτάσεων με στόχο την επίτευξη βελτιωμένου αποτελέσματος Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα:
4.15. Προσδιορίστε ανεξάρτητα τα στάδια της εργασίας και στείλτε τα πιστοποιητικά αποδοχής του πελάτη για αυτές τις εργασίες.
4.16. Εάν ο Πελάτης καθυστερήσει περισσότερες από ημέρες στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, τερματίστε μονομερώς την παρούσα συμφωνία.
4.17. Εάν είναι αδύνατο να επιτευχθεί το απαιτούμενο αποτέλεσμα, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να επιστρέψει στον Πελάτη τα κεφάλαια για τα οποία δεν παρασχέθηκαν υπηρεσίες μείον αυτά που δαπανήθηκαν για το έργο Χρήματα, αλλά όχι περισσότερο από το % του προϋπολογισμού.
5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
5.1. Με την επιφύλαξη της ορθής παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, ο Πελάτης, εντός ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του Πιστοποιητικού Παροχής Υπηρεσιών, υποχρεούται να το υπογράψει και να το αποστείλει στον Ανάδοχο ή, εντός της ίδιας προθεσμίας, να παράσχει αιτιολογημένη άρνηση αποδοχής των υπηρεσιών.
5.2. Σε περίπτωση αιτιολογημένης άρνησης του Πελάτη, τα μέρη συντάσσουν διμερή πράξη με κατάλογο μη συμμόρφωσης των εργασιών που εκτελούνται με τις τεχνικές προδιαγραφές, απαραίτητες τροποποιήσεις και πρόσθετη συμφωνία για την προθεσμία ολοκλήρωσής τους.
5.3. Εάν ο Πελάτης δεν προσκομίσει είτε αιτιολογημένη άρνηση είτε υπογεγραμμένο πιστοποιητικό παροχής υπηρεσιών εντός εργάσιμων ημερών, η εργασία θεωρείται αποδεκτή.
6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6.1. Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από τη στιγμή που καταβάλλεται η προκαταβολή από τον Πελάτη.
6.2. Η Σύμβαση ισχύει έως ότου ο Πελάτης και ο Ανάδοχος εκπληρώσουν πλήρως τις υποχρεώσεις τους, αλλά όχι περισσότερο από ημέρες.
7. ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
7.1. Το κόστος των υπηρεσιών που παρέχονται βάσει αυτής της συμφωνίας είναι ρούβλια.
7.2. Η πληρωμή πραγματοποιείται εφάπαξ σύμφωνα με το Παράρτημα Νο. 1 της παρούσας συμφωνίας.
7.3. Η πληρωμή από τον Πελάτη για τις Υπηρεσίες πραγματοποιείται με μεταφορά χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό του Αναδόχου. Η πληρωμή επιτρέπεται μόνο βάσει τιμολογίου που εκδίδεται από τον Ανάδοχο.
7.4. Σε περίπτωση υπέρβασης του όγκου της εργασίας που καθορίζεται στο Παράρτημα Αρ.
8. ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ
8.1. Σε περίπτωση διακοπής του χρονοδιαγράμματος εργασιών λόγω υπαιτιότητας του Πελάτη, ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να επαναπρογραμματίσει ημερολογιακό σχέδιοκατά την κρίση σας.
8.2. Ο Ανάδοχος δεν εγγυάται απόλυτες αδιάλειπτες ή χωρίς σφάλματα Υπηρεσίες. Ο Ανάδοχος καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια και μέτρα για να αποτρέψει αυτό.
8.3. Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για άμεση ή έμμεση ζημία που προκλήθηκε στον Πελάτη ως αποτέλεσμα της χρήσης ή αδυναμίας χρήσης των Υπηρεσιών ή που προκλήθηκε ως αποτέλεσμα σφαλμάτων, παραλείψεων, διακοπών στις εργασίες, διαγραφής αρχείων, ελαττωμάτων, καθυστερήσεων εργασιών ή μεταφορά δεδομένων ή αλλαγές στις λειτουργίες και άλλους λόγους. Ο Ανάδοχος δεν εγγυάται την αποδοχή της αλληλογραφίας του Πελάτη από απομακρυσμένα δίκτυα, η λειτουργία των οποίων οδήγησε στη συμπερίληψη της διεύθυνσης ενός τέτοιου δικτύου στις λίστες για τις οποίες το πρόγραμμα παράδοσης αλληλογραφίας του Αναδόχου δεν δέχεται αλληλογραφία.
8.4. Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για την ποιότητα των δημόσιων καναλιών επικοινωνίας μέσω των οποίων παρέχεται πρόσβαση στις Υπηρεσίες.
8.5. Ο πελάτης αναλαμβάνει πλήρη ευθύνηκαι κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση του Διαδικτύου και του περιεχομένου κειμένου που βρίσκεται στον προωθούμενο ιστότοπο. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να κάνει αλλαγές στον ιστότοπο μόνο με τη συγκατάθεση του Πελάτη.
8.6. Σε άλλες περιπτώσεις, εάν δεν εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις που προβλέπονται από την παρούσα συμφωνία, τα μέρη φέρουν ευθύνη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
9.1. Διαφορές και διαφωνίες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της παρούσας συμφωνίας επιλύονται μέσω διαπραγματεύσεων.
9.2. Εάν είναι αδύνατο να επιλυθούν οι διαφορές μέσω διαπραγματεύσεων, οι διαφωνίες επιλύονται στο δικαστήριο.
10. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΒΙΑΣ
10.1. Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν θα ευθύνεται για αδυναμία εκπλήρωσης ή καθυστέρηση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, εάν αυτή η παράλειψη ή καθυστέρηση εκπλήρωσης προκαλείται από περιστάσεις ανωτέρας βίας, την εμφάνιση της οποίας τα μέρη δεν μπορούσαν να γνωρίζουν εκ των προτέρων και η εμφάνιση της οποίας θα μπορούσε να επηρεάσει την έγκαιρη εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους από τα μέρη.
11. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
11.1. Οποιεσδήποτε αλλαγές και προσθήκες στην παρούσα συμφωνία ισχύουν μόνο εάν γίνουν εγγράφως.
11.2. Τα προσαρτήματα της παρούσας συμφωνίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.
11.3. Η παρούσα συμφωνία έχει συνταχθεί σε δύο αντίγραφα, το καθένα έχει το ίδιο νομική ισχύ.
12. ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ
Πελάτης
Εκτελεστής διαθήκηςΝομικός διεύθυνση: Ταχυδρομική διεύθυνση: INN: KPP: Τράπεζα: Μετρητά/λογαριασμός: Ανταποκριτής/λογαριασμός: BIC:
13. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ
Πελάτης_________________
Ερμηνευτής _________________
Η σελίδα παρουσιάζει, τρέχουσα το 2019, Μορφή συμφωνίας για την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης που συνάπτεται μεταξύ νομικών προσώπων.Μπορείτε να το κατεβάσετε ανά πάσα στιγμή σε μορφή .doc, .rtf ή .pdf. Το μέγεθος του αρχείου είναι 20,4 kb.
- Αντικείμενο της συμφωνίας
- Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών
- Κόστος υπηρεσιών και διαδικασία πληρωμής
- Διαδικασία παράδοσης και παραλαβής
- Προϋποθέσεις εμπιστευτικότητας της συμφωνίας
- Ευθύνη των μερών
- Ανωτέρας βίας
- Διαδικασία επίλυσης διαφορών
- Τελευταίες προμήθειες
- Νομικές διευθύνσεις και τραπεζικά στοιχεία των μερών
- Υπογραφές των μερών
ΣΥΜΦΩΝΙΑ για την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης
Γ. _______________
"_____" _______________ 2016
________________________________ εκπροσωπούμενη από ________________________________, ενεργώντας με βάση την ________________________________, εφεξής « Εκτελεστής διαθήκης", αφενός, και ο ________________________________ εκπροσωπούμενος από τον ________________________________, ενεργώντας με βάση το ________________________________, εφεξής καλούμενο " Πελάτης", από την άλλη πλευρά, εφεξής καλούμενα "τα συμβαλλόμενα μέρη", έχουν συνάψει την παρούσα συμφωνία, εφεξής η "Συμφωνία", ως εξής:1. ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
1.1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να παρέχει στον Πελάτη πρόσβαση στις ακόλουθες βάσεις δεδομένων (DB): ________________________________ στον πόρο του Διαδικτύου στη διεύθυνση: ____________________ on-line (εφεξής «υπηρεσίες») και ο Πελάτης να πληρώσει για αυτές τις υπηρεσίες.
1.2. Για την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπονται στην ρήτρα 1.1 της παρούσας συμφωνίας, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να παράσχει στον Πελάτη κωδικό πρόσβασης και κωδικό πρόσβασης για πρόσβαση στη βάση δεδομένων (εφεξής «διαπιστευτήρια»).
1.3. Ο Ανάδοχος παρέχει υπηρεσίες στον Πελάτη από την ημερομηνία παραλαβής των κεφαλαίων του Πελάτη στον τραπεζικό λογαριασμό του Αναδόχου.
2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ
2.1. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του Αναδόχου:
2.1.1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, το αργότερο εντός __________ εργάσιμων ημερών, να ολοκληρώσει τις εργασίες εγγραφής του Πελάτη για συνεργασία με τη βάση δεδομένων και να παράσχει στον Πελάτη τα διαπιστευτήρια για πρόσβαση στη βάση δεδομένων που καθορίζεται στην ενότητα 1.1 της Σύμβασης.
2.1.2. Ο Ανάδοχος αποστέλλει στον Πελάτη ειδοποίηση για τη δυνατότητα εργασίας με τη βάση δεδομένων και τα διαπιστευτήρια μέσω email στη διεύθυνση email που καθορίζεται από τον Πελάτη στη Συμφωνία.
2.1.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον Πελάτη ηλεκτρονική πρόσβαση για τουλάχιστον 96 ώρες την εβδομάδα.
2.1.4. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει στο μέγιστο σύντομο χρονικό διάστημαεξαλείψτε τις διακοπές στη λειτουργία του διακομιστή που σχετίζονται με αλλαγές τεχνικές προδιαγραφέςεργασίες και άλλους λόγους ανάλογα με τον Ανάδοχο.
2.1.5. Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να αποκλείσει τον Πελάτη από τη λίστα των χρηστών της βάσης δεδομένων, να σταματήσει την παροχή υπηρεσιών σε αυτόν και να καταγγείλει τη σύμβαση μονομερώς χωρίς αποζημίωση για ζημίες στον Πελάτη, εάν ο Πελάτης έχει παραβιάσει τους όρους των παραγράφων 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή, η σύμβαση θα θεωρείται καταγγελθείσα από την ημερομηνία που ο Ανάδοχος αποστείλει ειδοποίηση καταγγελίας της Σύμβασης μέσω email ή επιστολής.
2.2. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του Πελάτη:
2.2.1. Ο πελάτης δεσμεύεται να μην αντιγράψει τα αγαθά που έλαβε στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας. πληροφοριακό υλικόχωρίς την έγγραφη άδεια του Αναδόχου.
2.2.2. Ο Πελάτης δεσμεύεται να μην μεταβιβάσει σε τρίτους τον κωδικό πρόσβασης που έλαβε για το δικαίωμα εργασίας με τη βάση δεδομένων χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του Αναδόχου.
2.2.3. Ο Πελάτης δεσμεύεται να εξοφλήσει το τιμολόγιο του Αναδόχου εντός __________ εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.
2.2.4. Εάν αλλάξει η νόμιμη διεύθυνση και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο Πελάτης αναλαμβάνει να ειδοποιήσει αμέσως τον Ανάδοχο σχετικά, διαφορετικά θα αποσταλούν μηνύματα στην προηγούμενη διεύθυνση.
2.2.5. Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα σε δωρεάν αντικατάσταση κωδικού πρόσβασης σε περίπτωση απώλειας ή/και χρήσης του από τρίτους παρά τη θέληση του Πελάτη.
3. ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
3.1. Το κόστος των υπηρεσιών βάσει αυτής της συμφωνίας είναι __________ ρούβλια, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 18% στο ποσό των __________ ρούβλια.
3.2. Ο Πελάτης καταβάλλει προκαταβολή στο ποσό του 100% του κόστους της υπηρεσίας με βάση το τιμολόγιο που εκδόθηκε από τον Ανάδοχο το αργότερο εντός __________ εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου.
3.3. Η ημερομηνία πληρωμής της υπηρεσίας από τον Πελάτη είναι η ημερομηνία παραλαβής των χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό του Αναδόχου.
3.4. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι το ποσό πληρωμής θα παραμείνει αμετάβλητο καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
4.1. Η περίοδος για την παροχή υπηρεσιών βάσει της Σύμβασης είναι η περίοδος που αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής των κεφαλαίων στον τρεχούμενο λογαριασμό του Αναδόχου και λήγει στις «_____» _______________2016.
4.2. Με τη λήξη της περιόδου παροχής υπηρεσιών, ο Ανάδοχος, εντός __________ εργάσιμων ημερών, αποστέλλει στον Πελάτη πιστοποιητικό αποδοχής και τιμολόγιο, που εκδίδονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
4.2. Ο Πελάτης, εντός __________ εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του πιστοποιητικού παραλαβής, υποχρεούται να προσκομίσει στον Ανάδοχο υπογεγραμμένο πιστοποιητικό ή αιτιολογημένη άρνηση υπογραφής του. Εάν ο Πελάτης δεν πληροί αυτήν την προϋπόθεση, οι υποχρεώσεις του Αναδόχου προς τον Πελάτη βάσει της παρούσας Σύμβασης θεωρούνται ότι έχουν εκπληρωθεί πλήρως και το πιστοποιητικό αποδοχής θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί σωστά.
5. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
5.1. Τα μέρη αναλαμβάνουν να διασφαλίσουν την εμπιστευτικότητα των διαπιστευτηρίων του Πελάτη για την πρόσβαση στη βάση δεδομένων.
5.2. Καθένα από τα Μέρη δεσμεύεται να μην αποκαλύψει με κανένα τρόπο (να διαθέσει σε τρίτους, εκτός από τις περιπτώσεις που τρίτα μέρη έχουν την κατάλληλη εξουσία δυνάμει άμεσων οδηγιών του νόμου) εμπιστευτικές πληροφορίες του άλλου Μέρους στο οποίο απέκτησε πρόσβαση όταν τη σύναψη της παρούσας Συμφωνίας και κατά τη διάρκεια των υποχρεώσεων εκτέλεσης που απορρέουν από τη Συμφωνία. Ο όρος αυτός της σύμβασης συνεχίζει να ισχύει και μετά τη λήξη της σύμβασης.
6. ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ
6.1. Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για ζημιές οποιουδήποτε είδους που θα υποστεί ο Πελάτης λόγω της αποκάλυψης των διαπιστευτηρίων του από τον τελευταίο. Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για παραβίαση του απορρήτου των διαπιστευτηρίων του Πελάτη που προκαλείται από απεριόριστη πρόσβαση στις επικοινωνίες του Πελάτη.
6.2. Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για την ποιότητα των γραμμών επικοινωνίας του Πελάτη, καθώς και για διακοπές στην παροχή υπηρεσιών που προκαλούνται από ενέργεια ή αδράνεια τρίτων ή/και αλειτουργία των διαύλων μεταφοράς και πληροφόρησης που βρίσκονται εκτός των ιδίων πόρων του Αναδόχου, όπως καθώς και απαραίτητες επισκευές ή/και αντικατάσταση εξοπλισμού Και λογισμικόΕκτελεστής, συμπεριλαμβανομένων των περιστάσεων έκτακτης ανάγκης.
6.3. Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για παραβιάσεις από τον Πελάτη των δικαιωμάτων τρίτων.
6.4. Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για διαφυγόντα και διαφυγόντα κέρδη, καθώς και για τυχόν έμμεσες ζημίες που υποστεί ο Πελάτης από τη χρήση ή μη χρήση των υπηρεσιών του Αναδόχου βάσει της παρούσας συμφωνίας.
7. ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ
7.1. Τα μέρη απαλλάσσονται από την ευθύνη για μερική ή πλήρη παράβαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα Συμφωνία, εάν αυτή η παράλειψη ήταν συνέπεια περιστάσεων ανωτέρας βίας που προέκυψαν στο έδαφος εκτέλεσης της παρούσας συμφωνίας μετά τη σύναψή της, ή εάν η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων από την Τα μέρη στο πλαίσιο της συμφωνίας ήταν συνέπεια γεγονότων έκτακτης φύσης που τα μέρη δεν μπορούσαν ούτε να προβλεφθούν ούτε να αποτραπούν με εύλογα μέτρα.
7.2. Οι περιστάσεις ανωτέρας βίας περιλαμβάνουν γεγονότα που το Κόμμα δεν μπορεί να επηρεάσει και για την εκδήλωση των οποίων δεν ευθύνεται, όπως: πόλεμος, εξέγερση, σεισμός, πλημμύρα, πυρκαγιά ή παρόμοια φαινόμενα, απεργία, κυβερνητικοί κανονισμοί, διαταγές (διατάγματα) κυβερνητικές υπηρεσίες(Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας), νόμοι και άλλα έγγραφα των αρμόδιων αρχών που εγκρίθηκαν μετά την υπογραφή της παρούσας συμφωνίας και καθιστούν αδύνατη την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ορίζονται από την παρούσα Συμφωνία, καθώς και ενέργειες κρατικών ή δημοτικών φορέων και των εκπροσώπων τους που εμποδίζουν την εκπλήρωση των όρων της Συμφωνίας και άλλες απρόβλεπτες περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός προβλήματος με το ηλεκτρικό δίκτυο της πόλης.
7.3. Το Μέρος που αναφέρει περιστάσεις ανωτέρας βίας υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως το άλλο Μέρος για την εμφάνιση τέτοιων περιστάσεων, επισυνάπτοντας αντίγραφα των σχετικών εγγράφων. Οι πληροφορίες πρέπει να περιέχουν δεδομένα για τη φύση των περιστάσεων, καθώς και εκτίμηση του αντίκτυπού τους στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του από το Μέρος βάσει της παρούσας Συμφωνίας και στην περίοδο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων.
7.4. Σε περίπτωση περιστάσεων ανωτέρας βίας, η προθεσμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα Συμφωνία αναβάλλεται ανάλογα με το χρόνο κατά τον οποίο ισχύουν αυτές οι περιστάσεις και οι συνέπειές τους.
7.5. Εάν οι περιστάσεις ανωτέρας βίας επιμείνουν για περισσότερο από 3 μήνες, η παρούσα Συμφωνία θεωρείται ότι έχει λυθεί χωρίς αμοιβαίες υποχρεώσεις.
8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
8.1. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των όρων ή των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας και των προσαρτημάτων ή/και πρόσθετων συμφωνιών, θα υπερισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις που περιέχονται στα προσαρτήματα ή/και στις πρόσθετες συμφωνίες της παρούσας συμφωνίας.
8.2. Για όλα τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από την παρούσα συμφωνία, τα μέρη θα καθοδηγούνται από την ισχύουσα νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
8.3. Όλες οι διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν από την παρούσα συμφωνία ή σε σχέση με αυτήν, τα Μέρη θα προσπαθήσουν να επιλύσουν μέσω διαπραγματεύσεων. Εάν τα μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία για επίμαχο θέμα, προσφεύγουν στο Διαιτητικό Δικαστήριο της πόλης ____________________ αφού ακολουθήσουν τη διαδικασία διεκδίκησης. Η περίοδος εξέτασης των αξιώσεων είναι __________ ημέρες.
9. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
9.1. Η παρούσα συμφωνία τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και ισχύει έως ότου εκτελεστεί πλήρως από τα συμβαλλόμενα μέρη.
9.2. Η παρούσα συμφωνία μπορεί να λυθεί είτε με κοινή συμφωνία των Μερών είτε μονομερώς σύμφωνα με την ρήτρα 2.1.5 της συμφωνίας.
9.3. Η παρούσα συμφωνία μπορεί να λυθεί μονομερώς από τον Ανάδοχο εάν ο Πελάτης καθυστερήσει τις προθεσμίες πληρωμής που ορίζονται στην ρήτρα 3.2 της συμφωνίας για περισσότερες από __________ ημερολογιακές ημέρες. Στην περίπτωση αυτή, η σύμβαση θεωρείται ότι έχει λυθεί με τη λήξη της καθορισμένης περιόδου.
9.4. Κανένα μέρος δεν έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του βάσει της παρούσας συμφωνίας σε τρίτο μέρος χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του άλλου Μέρους.
9.5. Οποιεσδήποτε αλλαγές και προσθήκες στην παρούσα συμφωνία είναι έγκυρες, υπό την προϋπόθεση ότι γίνονται εγγράφως και υπογράφονται από τα Μέρη, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και υπόκεινται σε όλες τις διατάξεις που ισχύουν για τη συμφωνία.
9.6. Τα Μέρη κοινοποιούν εγγράφως αμοιβαία τις αλλαγές στη διεύθυνση και τα τραπεζικά στοιχεία εντός __________ ημερών.
9.7. Οποιαδήποτε ειδοποίηση, σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία, το ένα μέρος αποστέλλει στο άλλο, αποστέλλεται με τη μορφή συστημένης επιστολής ή τηλεγραφήματος στη διεύθυνση του άλλου Μέρους που καθορίζεται στην ενότητα 10 της παρούσας συμφωνίας, με υποχρεωτική επιβεβαίωση παραλαβής της κοινοποίηση από το άλλο μέρος. Οι επείγουσες ειδοποιήσεις ενδέχεται να αποστέλλονται με άλλο τρόπο που παρέχει επιβεβαίωση του γεγονότος και της ημερομηνίας παραλαβής (με φαξ, email).
9.8. Η παρούσα συμφωνία συντάσσεται σε δύο αντίγραφα με ίση νομική ισχύ, ένα για καθένα από τα Μέρη.
10. ΝΟΜΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ
Εκτελεστής διαθήκηςΝομική διεύθυνση:______________________________________ Ταχυδρομική διεύθυνση:________________________________________ INN/KPP:________________________________ Τηλέφωνο/φαξ:____________________ Τρεχούμενος λογαριασμός:________________________________ Όνομα τράπεζας:________________________________ Λογαριασμός ανταποκριτή:________________________________ BIC:_____________________
σε πρόσωπο που ενεργεί βάσει, εφεξής καλούμενο ως " Πελάτης", αφενός, και στο πρόσωπο που ενεργεί βάσει της, εφεξής " Εκτελεστής διαθήκης", από την άλλη πλευρά, εφεξής " Κόμματα", έχουν συνάψει την παρούσα συμφωνία, εφεξής καλούμενη "Συμφωνία", ως εξής:1. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
1.1. Διεύθυνση URL του Πελάτη - οποιαδήποτε διεύθυνση Διαδικτύου που περιλαμβάνει το πλήρες όνομα τομέα του Πελάτη: (ανεξάρτητα από πρωτόκολλα και άλλα στοιχεία της διεύθυνσης URL).
1.2. Σύστημα αναζήτησης – Yandex (yandex.ru) και Google (google.ru). Ορισμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις, όροι που προβλέπονται στη Συμφωνία σε σχέση με το Σύστημα Αναζήτησης θεωρούνται ξεχωριστά δικαιώματα και υποχρεώσεις, προϋποθέσεις σε σχέση με καθεμία από τις καθορισμένες μηχανές αναζήτησης, σαν να είχε συναφθεί χωριστή συμφωνία σε σχέση με κάθε αναζήτηση συστήματα, εκτός εάν ρητά αναφέρεται διαφορετικά από το περιεχόμενο ή την ουσία της Συμφωνίας·
1.3. Πρώτη σελίδα – Διαδικτυακή σελίδα της μηχανής αναζήτησης, που περιέχει τα πρώτα 10 αποτελέσματα αναζήτησης για το ερώτημα αναζήτησης του χρήστη του Διαδικτύου.
1.4. Περιεχόμενο – το περιεχόμενο μιας σελίδας ιστότοπου ή/και ολόκληρου του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, άλλων αντικειμένων, καθώς και κώδικας προγράμματος (διάταξη html).
1.5. Λέξεις κλειδιά – λέξεις και φράσεις που έχουν συμφωνηθεί από τα μέρη στο Παράρτημα Αρ. 1 της Συμφωνίας. "Λέξεις-κλειδιά" εφεξής, εκτός εάν αναφέρεται ρητά διαφορετικά, σημαίνει τόσο κάθε μεμονωμένη λέξη-κλειδί ή φράση που συμφωνείται στο Παράρτημα Αρ. 1, όσο και όλες μαζί.
1.6. Προώθηση (προώθηση μηχανής αναζήτησης) - τυχόν ενέργειες (υπηρεσίες) του Αναδόχου που θεωρεί απαραίτητες, περιλαμβανομένων. από εκείνα που προβλέπονται στη Συμφωνία, με στόχο τη δημιουργία συνθηκών για την πρωταρχική επίτευξη του στόχου που καθορίζεται στην παράγραφο 2.2 της Συμφωνίας·
1.7. Ονομαστική περίοδος προώθησης – η περίοδος που υποτίθεται ότι απαιτείται για να εμφανιστεί η διεύθυνση URL του Πελάτη στην πρώτη σελίδα της μηχανής αναζήτησης κατά % των λέξεων-κλειδιών.
1.8. Υποστήριξη – οποιεσδήποτε ενέργειες (υπηρεσίες) του Αναδόχου θεωρεί απαραίτητες, περιλαμβανομένων. από αυτά που προβλέπονται στη Συμφωνία, με στόχο τη διατήρηση των συνθηκών για τη συνεχή επίτευξη του στόχου που προβλέπεται στην ενότητα 2.2 της συμφωνίας·
1.9. Ημερομηνία έναρξης της προσφοράς - η ημερομηνία κατά την οποία όλα όσα αναφέρονται παρακάτω έχουν ολοκληρωθεί σε σχέση με όλες τις Λέξεις-κλειδιά: η Συμφωνία έχει υπογραφεί, η πληρωμή έχει γίνει στο ποσό που συμφωνήθηκε στο Παράρτημα Νο. 2, που καθορίζεται στην ρήτρα 5.1 της Συμφωνίας, ο Πελάτης έχει παράσχει στον Ανάδοχο πρόσβαση ftp στον ιστότοπο (εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά) που έχει συμφωνηθεί με τον Ανάδοχο).
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
2.1. Σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να εκτελέσει εργασίες για τη βελτιστοποίηση της τοποθεσίας/τοποθεσίες και την παράδοση των αποτελεσμάτων της εργασίας στον Πελάτη, και ο Πελάτης αναλαμβάνει να αποδεχθεί τα αποτελέσματα της εργασίας και να πληρώσει για αυτά με τον τρόπο που καθορίζονται με την παρούσα συμφωνία.
2.2. Ο τύπος, ο όγκος, ο χρόνος και το κόστος εκτέλεσης της εργασίας συμφωνούνται από τον Πελάτη και τον Ανάδοχο στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης.
2.3. Τα μέρη συμφωνούν ότι ένας σύνδεσμος προς τον Ανάδοχο θα τοποθετηθεί στις σελίδες του ιστότοπου με έναν σύνδεσμο προς τον ιστότοπο του Αναδόχου.
3. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
3.1. Ο ανάδοχος εγγυάται την ποιότητα των εργασιών που εκτελούνται. Εάν, μετά την αποδοχή του έργου που εκτελείται από τον Ανάδοχο, διαπιστωθεί ελάττωμα, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να το εξαλείψει σε μέρος των εργασιών που εκτελούνται από αυτόν. Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για την απώλεια πληροφοριών και τη ζημία που προκαλείται κατά τη λειτουργία των εργασιών που εκτελούνται με υπαιτιότητα του Πελάτη ή τρίτων. Ο Ανάδοχος εγγυάται την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που του παρέχονται από τον Πελάτη για την εκτέλεση των εργασιών.
4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ
4.1. Ο Ανάδοχος και ο Πελάτης δεσμεύονται να μην αποκαλύψουν σε τρίτους το περιεχόμενο της παρούσας Σύμβασης ή οποιουδήποτε μέρους της, καθώς και άλλες πληροφορίες που παρέχονται ή λαμβάνονται από τον Πελάτη ή τον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια των εργασιών στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας.
Ο ερμηνευτής είναι υποχρεωμένος:
4.2. Εκτελέστε τις εργασίες που καθορίζονται στη Σύμβαση και στις Πρόσθετες Συμβάσεις και μεταφέρετε στον Πελάτη τα αποτελέσματα της εργασίας που εκτελείται σε μηνιαία βάση με τη μορφή αναφορών.
4.3. Τηρείτε τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των εργασιών που καθορίζονται στη Σύμβαση και στα Παραρτήματα. Το έργο θεωρείται ολοκληρωμένο εάν οι υποχρεώσεις του Αναδόχου εκπληρώθηκαν εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην Πρόσθετη Σύμβαση (βάσει της έκθεσης που υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο).
4.4. Παρέχετε στον Πελάτη την ευκαιρία να ελέγξει την πρόοδο της εργασίας βάσει της παρούσας Συμφωνίας.
Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος:
4.5. Πραγματοποιήστε έγκαιρη και πλήρη πληρωμή για τις υπηρεσίες του Αναδόχου σύμφωνα με τους όρους του Παραρτήματος. Ο Πελάτης πληρώνει για την εργασία το αργότερο εντός τραπεζικών ημερών μετά τη λήψη τιμολογίου πληρωμής από τον Ανάδοχο.
4.6. Εάν είναι απαραίτητο, παρέχετε στον Ανάδοχο τις απαραίτητες πληροφορίες για την παροχή της Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στον Πελάτη την ανάγκη παροχής πληροφοριών.
4.7. Εντός εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του πιστοποιητικού αποδοχής εργασιών, αποστείλετε στον Ανάδοχο υπογεγραμμένο πιστοποιητικό αποδοχής εργασιών ή αιτιολογημένη άρνηση αποδοχής του έργου. Σε περίπτωση αιτιολογημένης άρνησης από τον Πελάτη, τα μέρη συντάσσουν διμερή πράξη με κατάλογο μη συμμόρφωσης της εργασίας που εκτελέστηκε με την εργασία και πρόσθετη συμφωνία σχετικά με την προθεσμία για την εξάλειψή τους. Ελλείψει διμερούς πράξης ή αιτιολογημένης άρνησης, η εργασία θεωρείται αποδεκτή.
4.8. Ορίστε έναν Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο από την πλευρά σας. Υπογραφή πρακτικών συναντήσεων με τον Ανάδοχο, κατόπιν αιτήματος του Αναδόχου. Σε περίπτωση τροποποιήσεων και επιθυμιών, κατόπιν αιτήματος του Αναδόχου, να παρέχεται γραπτή επιβεβαίωση. Ένας εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος πρέπει να είναι διαθέσιμος για διαβούλευση τις καθημερινές. Κατόπιν αιτήματος του Αναδόχου, εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του Πελάτη υποχρεούται να προσέλθει στο γραφείο του Αναδόχου για διαβουλεύσεις, εγκρίσεις και αποδοχή εργασιών. Πλήρες όνομα, αριθμός τηλεφώνου και e-mail του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου: .
4.9. Βοηθήστε τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση των εργασιών μέσω προφορικών και γραπτών διαβουλεύσεων, παρέχοντας εξηγήσεις και παρέχοντας οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη πληροφορία που μπορεί να χρειαστεί ο Ανάδοχος για την εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία.
Ο πελάτης έχει το δικαίωμα:
4.10. Λάβετε συμβουλές από ειδικούς για όλα τα θέματα που σχετίζονται με αυτό το έργο.
4.11. Συμμετοχή στην ανάπτυξη της τεκμηρίωσης του έργου (Παράρτημα Αρ. 1).
4.12. Ελέγχετε ανά πάσα στιγμή την πρόοδο και την ποιότητα των εργασιών που εκτελούνται από τον Ανάδοχο.
4.13. Δώστε σχόλια καθώς προχωρά το έργο.
4.14. Υποβολή προτάσεων με στόχο την επίτευξη βελτιωμένου αποτελέσματος Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα:
4.15. Προσδιορίστε ανεξάρτητα τα στάδια της εργασίας και στείλτε τα πιστοποιητικά αποδοχής του πελάτη για αυτές τις εργασίες.
4.16. Εάν ο Πελάτης καθυστερήσει περισσότερες από ημέρες στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, τερματίστε μονομερώς την παρούσα συμφωνία.
4.17. Εάν είναι αδύνατο να επιτευχθεί το απαιτούμενο αποτέλεσμα, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να επιστρέψει στον Πελάτη τα κεφάλαια για τα οποία δεν παρασχέθηκαν υπηρεσίες μείον τα κεφάλαια που δαπανήθηκαν για το έργο, αλλά όχι περισσότερο από το % του προϋπολογισμού.
5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
5.1. Με την επιφύλαξη της ορθής παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, ο Πελάτης, εντός ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του Πιστοποιητικού Παροχής Υπηρεσιών, υποχρεούται να το υπογράψει και να το αποστείλει στον Ανάδοχο ή, εντός της ίδιας προθεσμίας, να παράσχει αιτιολογημένη άρνηση αποδοχής των υπηρεσιών.
5.2. Σε περίπτωση αιτιολογημένης άρνησης του Πελάτη, τα μέρη συντάσσουν διμερή πράξη με κατάλογο μη συμμόρφωσης των εργασιών που εκτελούνται με τις τεχνικές προδιαγραφές, απαραίτητες τροποποιήσεις και πρόσθετη συμφωνία για την προθεσμία ολοκλήρωσής τους.
5.3. Εάν ο Πελάτης δεν προσκομίσει είτε αιτιολογημένη άρνηση είτε υπογεγραμμένο πιστοποιητικό παροχής υπηρεσιών εντός εργάσιμων ημερών, η εργασία θεωρείται αποδεκτή.
6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6.1. Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από τη στιγμή που καταβάλλεται η προκαταβολή από τον Πελάτη.
6.2. Η Σύμβαση ισχύει έως ότου ο Πελάτης και ο Ανάδοχος εκπληρώσουν πλήρως τις υποχρεώσεις τους, αλλά όχι περισσότερο από ημέρες.
7. ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
7.1. Το κόστος των υπηρεσιών που παρέχονται βάσει αυτής της συμφωνίας είναι ρούβλια.
7.2. Η πληρωμή πραγματοποιείται εφάπαξ σύμφωνα με το Παράρτημα Νο. 1 της παρούσας συμφωνίας.
7.3. Η πληρωμή από τον Πελάτη για τις Υπηρεσίες πραγματοποιείται με μεταφορά χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό του Αναδόχου. Η πληρωμή επιτρέπεται μόνο βάσει τιμολογίου που εκδίδεται από τον Ανάδοχο.
7.4. Σε περίπτωση υπέρβασης του όγκου της εργασίας που καθορίζεται στο Παράρτημα Αρ.
8. ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ
8.1. Σε περίπτωση διακοπής του χρονοδιαγράμματος εργασιών λόγω υπαιτιότητας του Πελάτη, ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να επαναπρογραμματίσει το χρονοδιάγραμμα κατά την κρίση του.
8.2. Ο Ανάδοχος δεν εγγυάται απόλυτες αδιάλειπτες ή χωρίς σφάλματα Υπηρεσίες. Ο Ανάδοχος καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια και μέτρα για να αποτρέψει αυτό.
8.3. Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για άμεση ή έμμεση ζημία που προκλήθηκε στον Πελάτη ως αποτέλεσμα της χρήσης ή αδυναμίας χρήσης των Υπηρεσιών ή που προκλήθηκε ως αποτέλεσμα σφαλμάτων, παραλείψεων, διακοπών στις εργασίες, διαγραφής αρχείων, ελαττωμάτων, καθυστερήσεων εργασιών ή μεταφορά δεδομένων ή αλλαγές στις λειτουργίες και άλλους λόγους. Ο Ανάδοχος δεν εγγυάται την αποδοχή της αλληλογραφίας του Πελάτη από απομακρυσμένα δίκτυα, η λειτουργία των οποίων οδήγησε στη συμπερίληψη της διεύθυνσης ενός τέτοιου δικτύου στις λίστες για τις οποίες το πρόγραμμα παράδοσης αλληλογραφίας του Αναδόχου δεν δέχεται αλληλογραφία.
8.4. Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για την ποιότητα των δημόσιων καναλιών επικοινωνίας μέσω των οποίων παρέχεται πρόσβαση στις Υπηρεσίες.
8.5. Ο πελάτης αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη και τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση του Διαδικτύου και για το περιεχόμενο κειμένου που βρίσκεται στον προωθούμενο ιστότοπο. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να κάνει αλλαγές στον ιστότοπο μόνο με τη συγκατάθεση του Πελάτη.
8.6. Σε άλλες περιπτώσεις, εάν δεν εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις που προβλέπονται από την παρούσα συμφωνία, τα μέρη φέρουν ευθύνη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
9.1. Διαφορές και διαφωνίες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της παρούσας συμφωνίας επιλύονται μέσω διαπραγματεύσεων.
9.2. Εάν είναι αδύνατο να επιλυθούν οι διαφορές μέσω διαπραγματεύσεων, οι διαφωνίες επιλύονται στο δικαστήριο.
10. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΒΙΑΣ
10.1. Κανένα από τα μέρη δεν θα ευθύνεται για αδυναμία εκπλήρωσης ή καθυστέρηση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, εάν αυτή η παράλειψη ή καθυστέρηση εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστάσεις ανωτέρας βίας, την εμφάνιση των οποίων τα μέρη δεν μπορούσαν να γνωρίζουν εκ των προτέρων και η εμφάνιση των οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει την την έγκαιρη εκπλήρωση από τα μέρη των υποχρεώσεών τους.
11. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
11.1. Οποιεσδήποτε αλλαγές και προσθήκες στην παρούσα συμφωνία ισχύουν μόνο εάν γίνουν εγγράφως.
Το έντυπο εγγράφου «Συμφωνία για την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης» ανήκει στην επικεφαλίδα «Συμφωνία για την παροχή υπηρεσιών, στελέχωση». Αποθηκεύστε τον σύνδεσμο προς το έγγραφο στα κοινωνικά δίκτυαή κατεβάστε το στον υπολογιστή σας.
Συμφωνία για την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης
[εισάγετε όπως απαιτείται] [ημέρα, μήνας, έτος]
[Πλήρης επωνυμία του πελάτη], εφεξής καλούμενος «Πελάτης», εκπροσωπούμενος από τον [Φ. I. O., θέση], ενεργώντας βάσει του [Χάρτη, κανονισμούς, πληρεξούσιο], αφενός, και [πλήρες όνομα του αναδόχου], εφεξής καλούμενος «Ανάδοχος», εκπροσωπούμενος από τον [F. I. O., θέση], ενεργώντας βάσει του [Χάρτη, κανονισμούς, πληρεξούσιο], από την άλλη πλευρά, και από κοινού αναφέρονται ως τα μέρη, έχουν συνάψει την παρούσα συμφωνία ως εξής:
1. Αντικείμενο της Συμφωνίας
1.1. Βάσει αυτής της συμφωνίας, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης στον Πελάτη με τη μορφή [συμπληρώστε ότι απαιτείται] και ο Πελάτης αναλαμβάνει να πληρώσει για αυτές.
1.2. Ο κατάλογος των υπηρεσιών πληροφόρησης που παρέχονται από τον Ανάδοχο στον Πελάτη και η περίοδος παροχής τους καθορίζονται από τα συμβαλλόμενα μέρη στην Αίτηση, η οποία αποτελεί παράρτημα και αναπόσπαστο μέρος της παρούσας συμφωνίας.
1.3. Η παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης στον Πελάτη πραγματοποιείται [σε χαρτί/ηλεκτρονικά] σε ένα αντίγραφο.
1.4. Ο Ανάδοχος παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης στον Πελάτη βάσει του Πιστοποιητικού Αποδοχής για τις Παρεχόμενες Υπηρεσίες, το οποίο αποτελεί παράρτημα και αναπόσπαστο μέρος της παρούσας συμφωνίας. Το πιστοποιητικό αποδοχής για τις παρεχόμενες υπηρεσίες συντάσσεται σε δύο αντίγραφα για καθένα από τα Μέρη.
1.5. Ο Πελάτης, εντός [εννοεί] ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του Πιστοποιητικού Παραλαβής Εργασίας, υποχρεούται να υπογράψει και να αποστείλει στον Ανάδοχο ένα αντίγραφό του ή αιτιολογημένη άρνηση αποδοχής των παρεχόμενων υπηρεσιών πληροφόρησης.
1.6. Σε περίπτωση αιτιολογημένης άρνησης του Πελάτη, τα Μέρη συντάσσουν διμερή πράξη με κατάλογο των απαραίτητων βελτιώσεων και προθεσμιών για την εφαρμογή τους.
1.7. Σε περίπτωση πρόωρης ολοκλήρωσης των υπηρεσιών πληροφόρησης, ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να αποδεχθεί και να πληρώσει για αυτές έγκαιρα.
2. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των μερών
2.1. Ο ερμηνευτής υποχρεούται:
2.1.1. Παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης στον Πελάτη εντός των χρονικών ορίων που καθορίζονται στην Αίτηση και με την κατάλληλη ποιότητα.
2.1.2. Εκδίδει στον Πελάτη αναφορά για τις παρεχόμενες υπηρεσίες πληροφόρησης, η οποία θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες για τα ζητήματα που καθορίζονται στην αίτηση και Πιστοποιητικό Αποδοχής για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
2.1.3. Κατόπιν γραπτού αιτήματος του Πελάτη, εντός [εννοείται] ημερών, υποχρεούται να παρέχει πληροφορίες για την πρόοδο των υπηρεσιών στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας.
2.2. Ο πελάτης υποχρεούται:
2.2.1. Παρέχετε κάθε δυνατή βοήθεια στον Ανάδοχο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του βάσει της παρούσας συμφωνίας.
2.2.2. Η αποδεκτή έκθεση και το Πιστοποιητικό αποδοχής των υπηρεσιών που παρέχονται από τον Ανάδοχο θα επανεξεταστούν εντός [δηλαδή] ημερών.
2.2.3. Σύμφωνα με τους όρους της παρούσας συμφωνίας, πληρώστε για τις υπηρεσίες που παρέχει ο Ανάδοχος.
2.3. Ο ερμηνευτής έχει το δικαίωμα:
2.3.1. Αποδεχτείτε από τον Πελάτη έγγραφα, επεξηγήσεις και διευκρινίσεις που είναι απαραίτητες για τον Ανάδοχο η καλύτερη ποιότηταπαροχή υπηρεσιών.
2.3.2. Για έγκαιρη και πλήρη πληρωμή υπηρεσιών που παρέχονται στον Πελάτη σύμφωνα με τους όρους της παρούσας συμφωνίας.
3. Όροι υπηρεσίας
3.1. Τα Μέρη υποχρεούνται να τηρούν το απόρρητο και να προστατεύουν κάθε πληροφορία (οικονομική, εμπορική) που έγινε γνωστή κατά τη σύναψη της παρούσας συμφωνίας και να μην τη διανέμουν σε άλλα πρόσωπα χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του άλλου Μέρους.
3.2. Η προθεσμία για τις υπηρεσίες είναι η στιγμή που ο Ανάδοχος αναφέρεται στον Πελάτη.
4. Κόστος υπηρεσιών και διαδικασία πληρωμής
4.1. Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών πληροφόρησης είναι [σε αριθμούς και λέξεις] ρούβλια.
4.2. Βάσει αυτής της συμφωνίας, η πληρωμή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες πληροφόρησης πραγματοποιείται με μεταφορά χρημάτων χωρίς μετρητά στον τραπεζικό λογαριασμό του Αναδόχου εντός [value] ημερών από την ημερομηνία υπογραφής από τα μέρη του Πιστοποιητικού Αποδοχής για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
4.3. Κατά τη διάρκεια της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη έχουν το δικαίωμα να αναθεωρήσουν το ποσό των πληρωτέων κεφαλαίων στον Ανάδοχο που καθορίζεται στην ρήτρα 4.1 της παρούσας συμφωνίας, για την οποία τα μέρη συνάπτουν πρόσθετη συμφωνία, η οποία αποτελεί παράρτημα και αναπόσπαστο μέρος αυτής. συμφωνία.
5. Ευθύνη των μερών
5.1. Τα μέρη ευθύνονται για μη εκπλήρωση ή ακατάλληλη εκπλήρωση άλλων υποχρεώσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
6. Άλλες προϋποθέσεις
6.1. Η παρούσα συμφωνία τίθεται σε ισχύ από τη στιγμή της υπογραφής της από τα Μέρη και έως ότου εκπληρωθούν όλοι οι όροι που καθορίζονται στην παρούσα συμφωνία.
6.2. Τα μέρη αναλαμβάνουν να κοινοποιήσουν αμοιβαία τις αλλαγές στο όνομα, τη νομική μορφή, την τοποθεσία και τα τραπεζικά στοιχεία που καθορίζονται στην Ενότητα 7 της παρούσας συμφωνίας εντός [δηλαδή] ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους.
6.3. Η παρούσα συμφωνία μπορεί να λυθεί με συμφωνία των μερών. Το μέρος που ξεκινά τη λύση της παρούσας συμφωνίας υποχρεούται να αποστείλει γραπτή ειδοποίηση καταγγελίας αυτής της συμφωνίας το αργότερο [αξία] ημέρες πριν από την αναμενόμενη ημερομηνία σύναψης από τα Μέρη συμφωνίας για καταγγελία αυτής της συμφωνίας.
6.4. Διαφορές και διαφωνίες των Μερών βάσει της παρούσας συμφωνίας θα επιλυθούν μέσω διαπραγματεύσεων και εάν τα Μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία, οι διαφορές και οι διαφωνίες βάσει αυτής της συμφωνίας θα παραπέμπονται στο Διαιτητικό Δικαστήριο [προσδιορίστε την περιοχή].
6.5. Όλες οι αλλαγές και προσθήκες στην παρούσα συμφωνία επισημοποιούνται με πρόσθετη συμφωνία εγγράφως, υπογεγραμμένη και από τα δύο μέρη και αποτελούν παράρτημα και αναπόσπαστο μέρος αυτής της συμφωνίας.
6.6. Η παρούσα συμφωνία έχει συνταχθεί σε δύο αντίγραφα με ίση νομική ισχύ, ένα αντίγραφο για κάθε μέρος.
6.7. Θέματα που δεν ρυθμίζονται από την παρούσα συμφωνία επιλύονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
7. Τραπεζικά στοιχεία και υπογραφές των μερών
Πελάτης εκτελεστής
[συμπληρώστε όπως απαιτείται] [συμπληρώστε όπως απαιτείται]
-
Δεν είναι μυστικό ότι η εργασία γραφείου έχει αρνητικό αντίκτυπο τόσο στη σωματική όσο και στην ψυχική κατάσταση του υπαλλήλου. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που επιβεβαιώνουν και τα δύο. -
Κάθε άτομο περνά ένα σημαντικό μέρος της ζωής του στη δουλειά, επομένως είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο τι κάνει, αλλά και με ποιον πρέπει να επικοινωνεί.
Οι πληροφορίες, έχοντας τις ιδιότητες της αξίας, της αντικειμενικότητας, της αξιοπιστίας και της επικαιρότητας, έχουν σημαντικό αντίκτυπο στον εμπορικό κύκλο εργασιών. Σύμφωνα με Αμερικανούς μάνατζερ,
επιχείρηση είναι 90% πληροφορίες και μόνο 10% τύχη. Με την ευρεία έννοια, οι πληροφορίες είναι πληροφορίες για τον περιβάλλοντα κόσμο και τις διεργασίες που συμβαίνουν σε αυτόν ή δεδομένα που ενημερώνουν για την κατάσταση των πραγμάτων που γίνονται αντιληπτά από ένα άτομο άμεσα ή με τη βοήθεια τεχνικών συσκευών. Οι πληροφορίες ενσωματώνονται σε όλα τα στάδια της κοινωνικής παραγωγής και αποτελούν έναν «μηδενικό» κύκλο σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν που παράγεται, την εργασία που εκτελείται και την παρεχόμενη υπηρεσία.
Στον τομέα της παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης, οι σχέσεις μεταξύ των μερών προκύπτουν σχετικά με τη συλλογή ή τη δημιουργία, τη μετατροπή, τη διανομή και την κατανάλωση πληροφοριών, ιδίως τη δημιουργία πόρων πληροφοριών του οργανισμού με τη μορφή διαφόρων σειρών εγγράφων (δεδομένων). , συμπεριλαμβανομένων συστημάτων πληροφοριών μάρκετινγκ, δημιουργία με βάση τους ληφθέντες πόρους πληροφοριών πληροφοριακά προϊόντα απαραίτητα για την παραγωγή και τις οικονομικές δραστηριότητες της επιχείρησης, την πώληση αγαθών, έργων και υπηρεσιών.
Καταναλωτές πληροφοριών μάρκετινγκ είναι διάφοροι συμμετέχοντες στο μάρκετινγκ (πωλητής, αγοραστής, μεσάζων κ.λπ.), οι οποίοι συνάπτουν συμβάσεις για την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης έναντι αμοιβής με τις οντότητες που κατέχουν τις πληροφορίες. Η υπηρεσία αυτή μπορεί να συνίσταται στην αναζήτηση των απαραίτητων πληροφοριών, την επεξεργασία τους, την έκδοση δεδομένων (έγγραφα), την αποθήκευση πληροφοριών κ.λπ.
Τα μέρη μπορούν να συνάψουν συμφωνίες για τη χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων πληροφοριών, τραπεζών δεδομένων και δικτύων υπολογιστών. Οι προϋποθέσεις για τη μεταφορά πληροφοριών σε απτά μέσα και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Οι ευθύνες του αναδόχου που παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, μηνιαία υποβολή ανάλυσης της κατάστασης της αγοράς δανειακών κεφαλαίων. παρουσίαση στοιχείων και δεικτών ισολογισμού τραπεζών που ενεργούν ως εγγυητές διεθνής πώληση και αγορά; ανάλυση της κατάστασης των εταιρικών τίτλων των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων στα χρηματιστήρια της χώρας· εκτέλεση κανονιστικά έγγραφα, που εκδόθηκε από την Τράπεζα της Ρωσίας και την κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας· παρέχοντας κείμενα σχεδίων νόμων που συζητήθηκαν σε Κρατική Δούμακαι το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο κ.λπ. Στην περίπτωση αυτή, τα μέρη θα πρέπει να καθοδηγούνται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου. 39 του Αστικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, που ρυθμίζει την επί πληρωμή παροχή υπηρεσιών.
Σύμφωνα με το άρθ. 779 του Αστικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στο πλαίσιο σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών επί πληρωμή, ο ανάδοχος αναλαμβάνει, κατόπιν εντολής του πελάτη, να παρέχει
υπηρεσίες (εκτελέστε ορισμένες ενέργειες ή πραγματοποιήστε ορισμένες δραστηριότητες) και ο πελάτης αναλαμβάνει να πληρώσει για αυτές τις υπηρεσίες.
Οι δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να μην αποφέρουν ουσιαστικά αποτελέσματα (για παράδειγμα, συμβουλευτικές υπηρεσίες μιας εταιρείας μάρκετινγκ, υπηρεσίες εκπαιδευτικούς οργανισμούςστη διδασκαλία του νόμου του μάρκετινγκ και του μάρκετινγκ), σε άλλα - για την παροχή ουσιαστικού αποτελέσματος (για παράδειγμα, υπηρεσίες για τη δημιουργία βάσης δεδομένων για ορισμένες παραμέτρους του περιβάλλοντος μάρκετινγκ). Επιπλέον, στο πλαίσιο ενός τύπου υπηρεσίας, η υλοποίηση δραστηριοτήτων ή δράσεων μπορεί εν μέρει να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα και εν μέρει όχι. Έτσι, το ρωσικό πρακτορείο πληροφοριών Interfax Rating Agency παρέχει υπηρεσίες πληροφοριών για την ανάθεση βραχυπρόθεσμων και (ή) μακροπρόθεσμων αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας σε επιχειρηματικές οντότητες, τη δημοσίευσή τους σε δελτία τύπου και τη δημιουργία εκθέσεων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που περιέχουν πίνακες που αντικατοπτρίζουν και αιτιολογούν συγκεκριμένες παραμέτρους αυτής της επιχείρησης, ανταγωνιστικές επιχειρήσεις ( εξουσιοδοτημένο κεφάλαιο, ισολογισμός, κέρδη, κ.λπ.), και επίσης παρακολουθεί και προσαρμόζει τις εκχωρημένες αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Ωστόσο, όλες οι υπηρεσίες πληροφοριών έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: του αποτελέσματος προηγούνται ενέργειες που δεν έχουν ουσιαστική ενσωμάτωση (σε σχέση με τα παραδείγματα που δίνονται - η διαδικασία συλλογής πληροφοριών μάρκετινγκ κ.λπ.) και, μαζί με το αποτέλεσμα, αποτελούν ενιαίο σύνολο. Επομένως, κατά την παροχή μιας υπηρεσίας, αυτό που «πωλείται» δεν είναι τόσο το ίδιο το αποτέλεσμα όσο οι ενέργειες που οδήγησαν σε αυτό.
Συμβαλλόμενα μέρη στη σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης επί πληρωμή είναι ο ανάδοχος και ο πελάτης. Δεδομένου ότι ο Αστικός Κώδικας της Ρωσικής Ομοσπονδίας δεν περιέχει περιορισμούς σχετικά με τα μέρη αυτής της συμφωνίας, τόσο οι πολίτες όσο και τα νομικά πρόσωπα μπορούν να ενεργούν υπό την ιδιότητά τους.
Μερικές φορές οι συμβάσεις για την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης συνάπτονται από τον πελάτη που προσχωρεί στη σύμβαση, οι όροι των οποίων καθορίζονται από τον ανάδοχο σε μορφές που έχει αναπτύξει ο ίδιος ή άλλος τυπικά έντυπα. Τέτοιες συμφωνίες, σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, αναγνωρίζονται ως συμφωνίες προσχώρησης και υπόκεινται στους κανόνες του άρθρου. 428 του Αστικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, με στόχο τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του πελάτη, που συνήθως παρέχονται βάσει συμβάσεων αυτού του τύπου.
Το άρθρο 780 του Αστικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας θεσπίζει εξαίρεση από γενικός κανόνας, που προβλέπεται στο άρθ. 313 του Αστικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, σχετικά με τη δυνατότητα
ο οφειλέτης αναθέτει την εκπλήρωση της υποχρέωσης σε τρίτο. Η συμφωνία για την παροχή υπηρεσιών επί πληρωμή πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο προσωπικά, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στη συμφωνία.
Το κόστος των υπηρεσιών πληροφοριών και οι πληρωμές για αυτές συμφωνούνται από τα μέρη, λαμβάνοντας υπόψη τις συμβατικές τιμές και τη διαδικασία που ορίζεται στον Αστικό Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Εξάλλου, σε αντίθεση με τις συμφωνίες τύπου συμβολαίου, οι οποίες γενικός κανόναςπροβλέπουν πληρωμή για εργασία μετά την παράδοσή της στον πελάτη, πληρωμή για υπηρεσίες που παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο. 781 του Αστικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας εκτελείται με τον τρόπο και εντός των προθεσμιών που ορίζονται από τη συμφωνία.
Επιπλέον, σε αντίθεση με τις συμβάσεις εργασίας, για τις οποίες τα άρθρα 705 και 741 του Αστικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας θεσπίζουν κανόνες για την κατανομή μεταξύ των μερών των κινδύνων θανάτου ή ζημίας στα αποτελέσματα της εργασίας, για τις υπηρεσίες υπάρχουν συνέπειες της αδυναμίας εκπλήρωσης της σύμβασης, αφού σε σχέση με τις ενέργειες ή δραστηριότητες που αποτελούν αντικείμενο της, μπορούμε να μιλάμε για κίνδυνο αδυναμίας υλοποίησής τους και όχι θάνατο.
Άρθρο 2 του άρθρου. Το 781 του Αστικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας καθορίζει τη διαδικασία πληρωμής για υπηρεσίες σε περιπτώσεις όπου η αδυναμία εκπλήρωσης μιας υποχρέωσης προκαλείται από υπαιτιότητα του πελάτη. Οι συνθήκες υπό τις οποίες ο πελάτης κρίνεται ένοχος κατοχυρώνονται στην παράγραφο 1 του άρθρου. 401 Αστικός Κώδικας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης πρέπει να πληρώσει για τις υπηρεσίες στο ακέραιο.
Με τη σειρά του, η ρήτρα 3 του άρθρου. Το 781 του Αστικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας καθορίζει τη διαδικασία πληρωμής για υπηρεσίες εάν η αδυναμία εκτέλεσης προέκυψε λόγω περιστάσεων για τις οποίες δεν ευθύνονται ούτε ο ανάδοχος ούτε ο πελάτης. ΣΕ σε αυτήν την περίπτωσηΟ πελάτης οφείλει να αποζημιώσει στον ανάδοχο μόνο τα έξοδα που πραγματοποίησε κατά την εκπλήρωση της υποχρέωσης παροχής υπηρεσιών.
Άλλοι κανόνες για διακανονισμούς σε περίπτωση αδυναμίας παροχής υπηρεσίας μπορεί να προβλέπονται από νόμο ή από σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών επί πληρωμή.
Εάν είναι αδύνατη η εκπλήρωση της υποχρέωσης λόγω περιστάσεων για τις οποίες ευθύνεται ο ανάδοχος, ο τελευταίος δεν έχει δικαίωμα να απαιτήσει πληρωμή για την υπηρεσία και εάν έχει ήδη καταβληθεί από τον πελάτη, τότε υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό χρήματα που λαμβάνονται και να αποζημιώνουν άλλες ζημίες, καθώς και να πληρώνουν το πρόστιμο που προβλέπεται στο άρθρο. 394 Αστικός Κώδικας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το άρθ. Το 401 του Αστικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας ορίζει διαφορετικές βάσεις ευθύνης για υποχρεώσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και δεν σχετίζονται με αυτήν.
Το άρθρο 782 του Αστικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας προβλέπει το δικαίωμα του πελάτη και του εργολάβου να αρνηθούν να εκτελέσουν τη σύμβαση και τους όρους υπό τους οποίους
επιτρέπεται. Μιλάμε για περιπτώσεις όπου η άρνηση εκτέλεσης μιας σύμβασης δεν σχετίζεται με την παραβίαση των υποχρεώσεων των μερών που απορρέουν από αυτήν. Παρά το γεγονός ότι αυτό το άρθρο δεν μιλά για το χρόνο κατά τον οποίο τα μέρη μπορούν να αρνηθούν να εκπληρώσουν τη σύμβαση, φαίνεται ότι η άρνηση είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή - τόσο πριν από την έναρξη της παροχής της υπηρεσίας (για παράδειγμα, άρνηση προπαραγγελία διανομής ενός δελτίου τύπου) ή και ανά πάσα στιγμή κατά την παροχή του πριν από την ολοκλήρωσή του (για παράδειγμα, τερματισμός της παρακολούθησης των παραμέτρων του περιβάλλοντος μάρκετινγκ πριν από την προθεσμία για την οποία παραγγέλθηκε).
Η άρνηση του πελάτη επιτρέπεται με την επιφύλαξη αποζημίωσης στον ανάδοχο για τα πραγματικά έξοδα που πραγματοποίησε, δηλ. Οι ζημίες δεν υπόκεινται σε πλήρη αποζημίωση, αλλά μόνο σε κάποιο βαθμό η πραγματική ζημία. Σε περίπτωση άρνησης εκπλήρωσης της σύμβασης πριν από την έναρξη της υπηρεσίας, ο πελάτης υποχρεούται να αποζημιώσει στον ανάδοχο τα πραγματικά του έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για την εκπλήρωση της σύμβασης μέχρι τη στιγμή της άρνησης. Εάν αρνηθεί να εκπληρώσει τη σύμβαση κατά την παροχή της υπηρεσίας, ο πελάτης αποζημιώνει στον ανάδοχο τα πραγματικά έξοδά του που είχε μέχρι εκείνο το σημείο προκειμένου να εκπληρώσει εκείνο το μέρος της σύμβασης που ο πελάτης αρνήθηκε. Όσον αφορά το μέρος της υπηρεσίας που χρησιμοποίησε ο πελάτης, πρέπει να πληρωθεί από τον πελάτη σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου. 731 του Αστικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, εάν η υπηρεσία παρασχέθηκε από το άτομο που την εκτελεί επιχειρηματική δραστηριότητα, σε έναν πολίτη για την ικανοποίηση των καθημερινών και άλλων προσωπικών του αναγκών, και σύμφωνα με τους κανόνες του άρθ. 717 του Αστικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας - για όλες τις άλλες υπηρεσίες. Πρέπει να ειπωθεί ότι ο κανόνας της Τέχνης. 717 του Αστικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με την αποζημίωση στον εργολάβο για απώλειες εντός της διαφοράς μεταξύ της τιμής που καθορίζεται για το σύνολο της εργασίας και μέρους της τιμής που καταβάλλεται για την εκτελεσθείσα εργασία δεν πρέπει να εφαρμόζεται στις υπηρεσίες, καθώς έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της αποζημίωση για ζημίες σε περιορισμένο ποσό, που κατοχυρώνεται στην παράγραφο 1 του άρθρου. 782 του Αστικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του βάσει σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών επί πληρωμή μόνο εάν ο πελάτης αποζημιωθεί πλήρως για τις απώλειες (ρήτρα 2 του άρθρου 782 του Αστικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας). Όπως βλέπουμε, η νομοθετική αυτή διάταξη διατυπώνεται ως επιτακτική. Εν τω μεταξύ, η εφαρμογή αυτού του κανόνα στις δημόσιες συμβάσεις που ρυθμίζονται από το άρθ. 426 του Αστικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, φαίνεται αρκετά αμφιλεγόμενο, καθώς ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της σύναψης μιας τέτοιας συμφωνίας από τον ανάδοχο δεν έχει νόημα στο δικαίωμα άρνησης εκτέλεσης της, καθώς ο ανάδοχος που αρνήθηκε να παράσχει την υπηρεσία είναι , κατόπιν αιτήματος του πελάτη, υποχρεούται να συνάψει εκ νέου τη συμφωνία μαζί του.
Για τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών επί πληρωμή ισχύουν τα ακόλουθα: γενικές προμήθειεςγια συμβάσεις και διατάξεις για συμβάσεις νοικοκυριών. Το τελευταίο θα πρέπει να εφαρμόζεται σε σχέσεις που αφορούν την παροχή υπηρεσιών επί πληρωμή, όταν μια υπηρεσία παρέχεται από άτομο (πολίτη ή οργανισμός που ασχολείται με επιχειρηματικές δραστηριότητες) σε έναν πολίτη προκειμένου να ικανοποιήσει το νοικοκυριό του ή άλλες προσωπικές του ανάγκες. Όλες οι άλλες σχέσεις για την παροχή υπηρεσιών (εκτός από τις εγχώριες συμβάσεις) πρέπει να υπόκεινται στους κανόνες των γενικών διατάξεων περί συμβάσεων, που κατοχυρώνονται στον Αστικό Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας και σε άλλες νομικές πράξεις που σχετίζονται με τη ρύθμιση των συμβατικών σχέσεων.
Ωστόσο, δεν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι οι γενικές διατάξεις για τις συμβάσεις και οι διατάξεις για τις συμβάσεις νοικοκυριών εφαρμόζονται σε συμφωνία παροχής υπηρεσιών έναντι αμοιβής, εάν δεν έρχονται σε αντίθεση με τους ειδικούς κανόνες σχετικά με την παρούσα συμφωνία και τις ιδιαιτερότητες του αντικειμένου της. ύλη. Έτσι, για υπηρεσίες που δεν έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα, κατά κανόνα εφαρμόζονται οι διατάξεις για τον χρόνο εντοπισμού των ελαττωμάτων, που κατοχυρώνονται στο άρθ. 724 του Αστικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, καθώς ο ανάδοχος μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος μόνο για ελλείψεις που διαπράχθηκαν κατά τη διαδικασία παροχής τους και όχι μετά την ολοκλήρωσή τους (συμβουλευτικές υπηρεσίες). Για ορισμένες υπηρεσίες που έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα, μπορούν να εφαρμοστούν μόνο γενικοί όροι για τον εντοπισμό ελλείψεων (υπηρεσίες ελέγχου), αλλά όχι περίοδοι εγγύησης, επειδή οι καταναλωτικές τους ιδιότητες είναι πολύτιμες για αυτή τη στιγμή, και όχι για μεγάλο χρονικό διάστημα, και οι διατάξεις εγγύησης ενδέχεται επίσης να ισχύουν για ορισμένες υπηρεσίες πληροφοριών (κατά τη μετάδοση πληροφοριών σε απτά μέσα).
Συνιστάται οι αντισυμβαλλόμενοι σε μια συμφωνία για την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης να περιλαμβάνουν έναν όρο που απαγορεύει στον πελάτη να μεταφέρει ή να πωλεί πληροφορίες που έλαβε από τον ανάδοχο σε τρίτους. Με τη σειρά του, ο ανάδοχος πρέπει να αποδεχθεί την υποχρέωση να μην αποκαλύψει εμπορικά δεδομένα που λαμβάνονται από τον πελάτη.
Τα μέρη μπορούν να προβλέπουν στη σύμβαση ευθύνη για μη εκπλήρωση ή ακατάλληλη εκπλήρωση υποχρεώσεων. Για παράδειγμα, εάν τα πληρωμένα στοιχεία δεν παρέχονται εγκαίρως, ο ανάδοχος επιστρέφει στον πελάτη την αμοιβή για την περίοδο κατά την οποία δεν παρασχέθηκαν οι πληροφορίες ή ο ίδιος ο πελάτης αναστέλλει τη μεταφορά χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό του αναδόχου για αυτήν την περίοδο, όταν η συμφωνία προβλέπει σταδιακή πληρωμή για υπηρεσίες πληροφόρησης. Με τη σειρά του, ο ερμηνευτής που εκπληρώνει ευσυνείδητα τα δικά του
υποχρεώσεις βάσει της σύμβασης, σε περίπτωση μη έγκαιρης μεταφοράς χρημάτων από τον πελάτη, η υπηρεσία ενημέρωσης μπορεί να ανασταλεί. Είναι επίσης επιθυμητό να καθοριστεί η ευθύνη του ερμηνευτή για αντικειμενικότητα, αξιοπιστία και επικαιρότητα κατά την προετοιμασία και τη μετάδοση πληροφοριών.
Όσον αφορά την παράδοση και αποδοχή των υπηρεσιών πληροφόρησης, η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται από τα μέρη σύμφωνα με την πράξη, συνήθως στην τοποθεσία του πελάτη. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης αξιολογείται από τον πελάτη ως θετική δραστηριότητα για αυτόν, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της χρήσης των πληροφοριών που έλαβε.
Μια συμφωνία για υπηρεσίες πληροφοριών που χρησιμοποιούν βάσεις δεδομένων υπολογιστή έχει ορισμένες ιδιαιτερότητες, για παράδειγμα, που περιλαμβάνει τη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων "Consultant-Plus", "Garant-Service", "Kodeks", κ.λπ. Έτσι, κατά τη διατύπωση του αντικειμένου της συμφωνίας, είναι απαραίτητο να ορίσετε μια συγκεκριμένη βάση δεδομένων, για παράδειγμα, έντυπα νομικών εγγράφων, ασφαλιστικούς νόμους, λογιστικούς νόμους ή ένα σύστημα πληροφοριών γενικά. Η ευθύνη των μερών ορίζεται ειδικά σε περιπτώσεις που ο υπολογιστής έχει μολυνθεί από ιό ή το σύστημα δεν λειτουργεί λόγω δυσλειτουργίας υπολογιστή. Επιπλέον, είναι επιθυμητό να προβλεφθεί η δυνατότητα και η διαδικασία μεταφοράς του δικαιώματος χρήσης της βάσης δεδομένων σε άλλη επιχείρηση. Οι υποχρεώσεις των μερών, ανάλογα με τον τύπο της υπηρεσίας και τη μέθοδο μετάδοσης πληροφοριών (e-mail, τηλέφωνο, τηλέγραφο, φαξ, μετάδοση δεδομένων με κούριερ) ενδέχεται να αλλάξουν, αλλά η νομική ουσία της συμφωνίας για την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης επί πληρωμή θα παραμείνει η ίδια.
Για νομική εγγραφήπαροχή υπηρεσιών πληροφόρησης εξειδικευμένους οργανισμούς- πρακτορεία πληροφοριών, εταιρείες δημοσίων σχέσεων κ.λπ. - εφαρμόζονται συμφωνίες για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών πληροφόρησης. Ως ειδικά στοιχεία του αντικειμένου μιας τέτοιας συμφωνίας μεταξύ ειδησεογραφικό πρακτορείοκαι η κυβέρνηση μπορεί να ονομαστεί η εξής.
I. Έκδοση και διανομή, συμπεριλαμβανομένης της ανάρτησης στον ιστότοπο του αναδόχου, καθημερινών εξειδικευμένων ενημερωτικών δελτίων, σε σχέση με τη δημιουργία των οποίων η σύμβαση μπορεί να προβλέπει τις ακόλουθες ενέργειες από τον ανάδοχο:
συλλογή πληροφοριών για δραστηριότητες προετοιμασίας και διεξαγωγής προεκλογικές εκστρατείεςστη χώρα;
οργανωτική υποστήριξη για τις δραστηριότητες του κυβερνητικού κέντρου πληροφοριών και των προσωρινών κέντρων τύπου για την κάλυψη μεγάλων εθνικών εκδηλώσεων·
συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις διαπραγματεύσεις που διεξάγει η ηγεσία της κυβέρνησης με επιχειρηματικούς και κοινωνικοπολιτικούς κύκλους της χώρας και ξένων χωρών· διοργάνωση συνεντεύξεων τύπου εκ μέρους της κυβέρνησης και προετοιμασία ανακοινώσεων τύπου για μεγάλα γεγονότα κρατική ζωή, δημοσίευση στα πληροφοριακά προϊόντα του εκτελεστή δηλώσεων και άλλων ενημερωτικών μηνυμάτων που ενδιαφέρουν τις αρχές κρατική εξουσία;
συλλογή πληροφοριών για εγχώρια και διεθνή συνέδρια, σεμινάρια και άλλα φόρουμ που διοργανώνει η κυβέρνηση για θέματα κρατικής και περιφερειακής πολιτικής, κοινωνικο-πολιτιστικών, οικονομικών και εξωτερικών οικονομικών σχέσεων·
βοήθεια για την ανάδειξη του έργου των διαπεριφερειακών και διεθνείς εκθέσειςκαι παρουσιάσεις με τη συμμετοχή κρατικής ηγεσίας, άλλες εκδηλώσεις και επαφές στον τομέα του πολιτισμού. κάλυψη συναντήσεων και επισκέψεων της ηγεσίας της χώρας, πρόοδος στην προετοιμασία και υπογραφή διαπεριφερειακών και διεθνών συμφωνιών.
II. Παροχή προϊόντων ενημέρωσης του ερμηνευτή για πολιτικές και οικονομικές ειδήσεις στη χώρα και στο εξωτερικό μέσω ηλεκτρονικών καναλιών επικοινωνίας ηλεκτρονική βιβλιοθήκηκυβέρνηση. Υλοποίηση υπηρεσιών αναφοράς και πληροφόρησης προς την κυβέρνηση χρησιμοποιώντας υλικά αναφοράςαπό τις βάσεις δεδομένων του ερμηνευτή, καθώς και αναλυτικές κριτικέςμε βάση τα αποτελέσματα του ενημερωτικές εκδηλώσειςκαι σε μεμονωμένα θέματα που καθορίζονται από τον πελάτη.
Ο πελάτης πρέπει επίσης να υποχρεούται να παρέχει έγκαιρα στον ανάδοχο αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της κυβέρνησης και άλλων κρατικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβάνοντας τον ανάδοχο στη λίστα προτεραιότητας της επίσημης ανοιχτής τεκμηρίωσης και συνδέοντας τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων του πελάτη.